Licitación Contratación de ejecución de obras para construcción del Centro Social Llanos de Vícar en Almería

Obras de adecuación de cafetería y sala de visualización previa en tanatorio Bon Sosec

Contratación de obras de adecuación y reforma de la cafetería y sala de visualización previa a los hornos crematorios del tanatorio Bon Sosec. Las obras incluyen costes directos de mano de obra, materiales, equipos y sistemas, así como costes indirectos y gastos generales. El plazo máximo de ejecución es de seis semanas a partir de la firma del acta de replanteo, con posibilidad de reducción según oferta del adjudicatario. Se establece garantía mínima de un año desde la recepción formal de la obra.

Contrato de obras para el acondicionamiento de sala polivalente en antiguos vestuarios de piscina municipal en Sástago

Licitación de obras para el acondicionamiento de una sala polivalente ubicada en los antiguos vestuarios de las piscinas municipales situadas en la avenida Aragón de Sástago, Zaragoza. El proyecto, redactado por el arquitecto Daniel Moreno Domingo, incluye trabajos de construcción, transformación y acabado de edificios para convertir el espacio en una instalación de ocio multifuncional. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto base de licitación aprobado en octubre de dos mil veintiséis.

Contratación de obras de reforma del local de AFA en Onil (Alicante)

Contratación de obras de reforma integral del local de la Asociación de Fútbol Aficionado ubicado en la calle Doctor Esquerdo de Onil. El proyecto, redactado por Daniel Josep Martí i Pérez y aprobado por la Junta de Gobierno Local, incluye trabajos de ejecución material con gastos generales y beneficio industrial. La financiación corre a cargo del Ayuntamiento de Onil con cargo a créditos presupuestarios para inversiones en edificios municipales en los ejercicios 2026 y 2027.

Contrato de obras de reforma interior de la segunda planta del antiguo Ayuntamiento para sala de coworking en Murillo de Rio Leza

Se licita la ejecución de obras de reforma interior de la segunda planta del edificio del antiguo Ayuntamiento en Murillo de Rio Leza, destinadas a la creación de una sala de coworking. El proyecto técnico ha sido redactado por Octavio Pérez Monfort. La intervención se financia mediante recursos propios y subvención de la Dirección General del Deporte del Gobierno de La Rioja en el marco de la Intervención regional LEADER del Plan Estratégico de la PAC. Se trata de un contrato administrativo de obras bajo procedimiento abierto simplificado.

Obras de construcción de un centro de día para personas dependientes en Labastida

Contratación de obras para la construcción de un centro de día destinado a atender a personas dependientes en el municipio de Labastida, Álava. El proyecto incluye la edificación en una parcela de 937 metros cuadrados ubicada en calle La Piñuela, con objeto de proporcionar un espacio de atención y convivencia que evite los desplazamientos de usuarios a otros municipios. La obra se ejecutará conforme al proyecto redactado por arquitecto colegiado y se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado atendiendo al criterio de mejor relación calidad-precio.

Obras de reforma, rehabilitación y mejora de eficiencia energética de edificios públicos del Ayuntamiento de Campos del Río

Licitación de obras de reforma, rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en edificios públicos gestionados por el Ayuntamiento de Campos del Río. El contrato incluye intervenciones destinadas a modernizar instalaciones, optimizar el consumo energético y mejorar las condiciones de funcionamiento de edificios municipales mediante trabajos de construcción, rehabilitación y adecuaciones técnicas conforme a los pliegos administrativos y técnicos aprobados.

Contrato de obras de reforma del centro social en Bernuy

Se licita un contrato de obras de carácter administrativo para la reforma del centro social ubicado en Bernuy. El procedimiento se tramita mediante licitación abierta simplificada abreviada conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El presupuesto base de licitación actúa como límite máximo de gasto e incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido. El precio del contrato resultará de la adjudicación, siendo determinado según el coeficiente obtenido entre la oferta presentada y el presupuesto de licitación aprobado.

Obras de rehabilitación de la primera planta para alquiler en Pitarque

Contratación de obras de rehabilitación integral de la primera planta de un edificio en Pitarque, municipio de Teruel, destinada a alquiler residencial. Las obras incluyen demoliciones selectivas, nuevo forjado con estructura de acero, albañilería interior, instalaciones eléctricas, de saneamiento, fontanería y calefacción, carpintería, revestimientos y acabados. El proyecto cuenta con financiación de subvenciones del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel.

Obras de actuaciones complementarias e intervenciones museográficas en el Monasterio de Caaveiro

Contratación de obras de ejecución de actuaciones complementarias e intervenciones museográficas en el Monasterio de Caaveiro, conforme a proyecto técnico que integra estudio de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción y demolición. El procedimiento de adjudicación es abierto con único criterio de evaluación basado en el factor precio. Las obras se financian con cargo a aplicaciones presupuestarias provinciales, pudiendo ser de ejecución anual o plurianual según características de cada proyecto.

Obras de rehabilitación integral de edificio municipal destinado a uso social y asociativo en Jarafuel

Contratación de las obras incluidas en el Proyecto Básico y de Ejecución para la rehabilitación integral del edificio municipal situado en la calle Juan XXIII de Jarafuel, Valencia, destinado a uso social y asociativo. Las actuaciones comprenden trabajos de transformación, retirada de amianto, colocación de tejas, instalaciones eléctricas, fontanería, aire acondicionado y equipamiento de cocinas industriales. El proyecto constituye una única actuación funcional, técnica y constructiva financiada mediante subvención de la Diputación Provincial de Valencia con cargo al Plan Abierto de Inversiones 2024-2027.