Licitación Contrato de obras de mejora de la seguridad vial en varias calles del casco urbano y vías municipales de diferentes parroquias

Contrato de obras de pavimentación de calles en el Ayuntamiento de Fabero

Contratación de obras de pavimentación de calles en el municipio de Fabero, incluyendo trabajos de asfaltado, repavimentación de calzadas, alcantarillas, instalación de tuberías para agua y aguas residuales, así como instalación de cableado eléctrico y alumbrado exterior. El proyecto ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y está financiado en el marco del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios de la Diputación Provincial de León.

Obras de mejora de la red de drenaje en O Piñal

Contratación de obras para la mejora de la red de drenaje en la localidad de O Piñal. El contrato incluye la ejecución de trabajos de drenaje conforme al proyecto técnico, con obligaciones relativas a seguridad y salud en la construcción, gestión de residuos de construcción y demolición, y reposición de servicios afectados. La propuesta económica debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido y se realizará mediante baja respecto al presupuesto base de licitación establecido.

Obras de arreglo y mejora de pavimentación de calles en el municipio de la Galera

Contratación de obras para la ejecución del proyecto básico y de ejecución de arreglo de calles en el municipio de la Galera. Las obras comprenden la conservación y mejora del pavimento de las vías públicas incluidas en la Addenda aprobada, con el objetivo de mejorar la seguridad viaria, las condiciones de uso del espacio público y evitar el deterioro progresivo de los firmes. La prestación se contrata como unidad funcional de obra que incluye preparación, estesa de mezclas bituminosas, señalización y reposiciones.

Contrato de obras de evacuación de pluviales en la calle Ramón y Cajal

Contratación de obra civil para la ejecución de trabajos de evacuación de aguas pluviales en la calle Ramón y Cajal. El proyecto aprobado por la Administración define el alcance técnico y las necesidades a satisfacer. La dirección facultativa supervisa la ejecución conforme a los estándares de la Ley de Contratos del Sector Público, garantizando el cumplimiento de especificaciones y la realización de ensayos de materiales según corresponda.

Obras de pavimentación y señalización de carreteras y viales urbanos en Fuente Álamo de Murcia

Contratación de obras para la mejora y renovación del pavimento asfáltico, reparación de defectos y reposición de señalización horizontal y vertical en la carretera MU-602 y viales del casco antiguo de Fuente Álamo de Murcia. Las actuaciones abarcan desde la Glorieta Ronda Levante hasta la salida hacia Cartagena, así como las calles Concepción y Linares, con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y adaptación normativa de las infraestructuras municipales tras su deterioro por uso intenso.

Contrato de obras de pavimentación de varias calles del municipio de Quintanar de la Orden

Contrato de obras para la pavimentación y repavimentación de diversas calles del municipio de Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo. El objeto comprende trabajos de reforma vial mediante procedimiento abierto simplificado, cofinanciado a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras de Competencia Municipal para el año 2025 de la Diputación de Toledo. La ejecución se prevé en un plazo de tres meses, iniciándose entre abril y mayo de 2026.

Obras de conservación de calzadas y aceras del municipio de Finestrat

Contrato de obras para el mantenimiento y conservación de calzadas y aceras en Finestrat. Las actuaciones se clasifican en mantenimiento programable, basado en inspecciones periódicas del estado de pavimentos y firmes, y mantenimiento de emergencia. La dirección facultativa de los trabajos corresponderá al personal técnico municipal designado. El contrato incluye eventuales ampliaciones de plazo conforme a la legislación de contratación pública.

Obras de conservación y rehabilitación del firme de varios caminos municipales en Moraña

Licitación de obras para la mejora y rehabilitación del firme de varios caminos públicos municipales localizados en la parroquia de Laxe, en el municipio de Moraña. Las actuaciones incluyen fresado y reparación de pavimentos deteriorados, tapado de baches, extendido de nuevas capas de rodadura con mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor medio, limpeza de cunetas, preparación de caja con saburra artificial en zonas puntuales, sinalización viaria vertical y horizontal en los entroncamentos con carreteras provinciales y autonómicas, así como recalce de tapas de registro y ejecución de canalón longitudinal.

Obras de mejora de pavimento y construcción de cunetas en la calle da Chousa

Contrato de obras para la mejora de la capa de rodadura y construcción de cunetas en la rúa da Chousa. Se trata de un procedimiento abierto simplificadísimo regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras incluyen un estudio de seguridad y salud y un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El contrato no está sujeto a regulación armonizada por tratarse de un importe inferior a ochenta mil euros.

Obras de pavimentación y mejora del camino Real en Laredo, Chapela y Redondela

Contratación de obras de pavimentación y mejora del camino Real que atraviesa las localidades de Laredo, Chapela y Redondela. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y será ejecutado por una única empresa adjudicataria, dado que las unidades de obra dependen cronológicamente unas de otras en una misma ubicación. La obra incluye un Plan de Seguridad y Salud según normativa vigente, con plazo de ejecución de tres meses.