Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Carretera de huelva a la n-431 por aljaraque, 492, Aljaraque, Huelva, Andalucía, España

Anuncio de Licitación

08/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

08/06/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

29/06/2026

Finaliza en 21 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Calañas y Zalamea la Real

Se licita la ejecución de obras de renovación, reposición y mejoras en las redes municipales de abastecimiento y saneamiento de las localidades de Calañas y Zalamea la Real, incluidas intervenciones en la barriada de Andalucía, calle Quemada y polideportivo La Rodrigan. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, requiriendo que el adjudicatario cuente con inscripción en el ROLECE, equipo técnico cualificado y capacidad para ejecutar los trabajos según especificaciones técnicas y administrativas establecidas en los pliegos correspondientes.

Perfil del contratante

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva

Perfil del contratante

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

955.652,84 €

Importe sin impuestos

789.795,74 €

Valor estimado del contrato

947.754,89 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

08/06/2026

Ultima actualización

08/06/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

300 Días

Códigos CPV

45000000 - Trabajos de construcción

45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales

Título oficial

963/2026 "Obras del plan estratégico de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Calañas y Zalamea la Real"

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 29/06/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 29/06/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - El licitador deberá aportar la siguiente Clasificación: Grupo E - HIDRÁULICAS. Subgrupo 1 - Abastecimientos y saneamientos. Categoría 3.
  • Otros - Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), firmados y sellados. Deberá aportarse el documento que se adjunta a este Pliego y no trasladado a otro formato o documento diferente al incluido en el presente Pliego.
  • Otros - El licitador deberá estar inscrito en el REA (Registro de Empresas Acreditadas) y aportar el certificado de Inscripción en dicho Registro, para acreditar este requisito.
  • Otros - Se deberá asignar a la ejecución del contrato el equipo humano y técnico siguiente: * Un jefe de obra con titulación, al menos, de Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, con una experiencia de 5 años como jefe de obra en obras similares, y una dedicación al contrato del 100%. * Un encargado, con una experiencia de 10 años en obras similares, y una dedicación del 100% a este contrato. * Equipo técnico necesario para cumplir con la calidad, plazo, precio especificado para la obra en el proyecto. Para acreditar este requisito, el licitador deberá presentar una declaración responsable donde se comprometa a asignar al contrato el equipo humano y técnico descrito anteriormente. Además, deberá identificar, con nombre y apellidos, al jefe de obra y al encargado que adscribirá a la ejecución del contrato, así como adjuntar los CVs de ambos y la titulación del jefe de obra.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Solvencia económica y financiera: Se deberá acreditar un volumen de negocio superior a 789.795,74 €, IVA excluido, en un periodo continuado de 12 meses dentro de los 3 últimos años. El licitador para acreditar este requisito, deberá presentar una declaración responsable. En caso de resultar adjudicatario, previo requerimiento de GIAHSA, deberá aportar la presentación del correspondiente modelo del Impuesto de Sociedades o Cuentas Anuales depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Oferta económica: 70%
  • Reducción del plazo de ejecución: 10%
  • Ampliación del plazo de garantía: 20%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Ejecución de obras de sustitución de tuberías en la red de agua potable de la urbanización Font del Bosc - Ayuntamiento de Mediona

Contrato de obras para la ejecución de la tercera fase del proyecto de sustitución de tuberías en la red de distribución de agua potable de la urbanización Font del Bosc en Mediona. El Ayuntamiento licita los trabajos definidos en el proyecto ejecutivo redactado en septiembre de 2025, que incluyen la instalación de nuevas tuberías, conexiones, pruebas hidráulicas, desinfección y control sanitario de la red. La empresa adjudicataria será responsable de todos los medios personales, técnicos, equipos y maquinaria necesaria, así como de los permisos y legalizaciones requeridas, bajo supervisión de ANAIGUA, concesionaria municipal del servicio de agua potable.

Ajuntament de Mediona
Abierto simplificado·Sant joan de mediona·Pub. 09/06/2026
Presupuesto259.386,72 EUR
En Plazo
Fin presentación29/06/2026
Ver detalles

Obras de reurbanización del entorno residencial San Carlos Borromeo financiadas con fondos europeos de recuperación

Contrato de ejecución de obras de reurbanización en el entorno residencial San Carlos Borromeo, financiado mediante el Programa de Ayuda a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las obras se ajustarán al proyecto aprobado por la Administración y a las prescripciones técnicas establecidas, incluyendo condiciones de carácter social, ético y medioambiental, así como obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Ayuntamiento de Utrera
Abierto simplificado·Utrera·Pub. 08/06/2026
Presupuesto284.728,10 EUR
En Plazo
Fin presentación29/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la remodelación de dos pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola

Licitación pública para la ejecución de obras de remodelación de dos pistas de voleibol playa ubicadas en el Polideportivo de Bunyola. Las actuaciones comprenden la adecuación topográfica de los terrenos y la realización de la superficie deportiva, conforme al proyecto redactado por el arquitecto Miquel Corró Campaner. El objetivo es mejorar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones deportivas existentes.

Ayuntamiento de Bunyola
Abierto simplificado·Buñola·Pub. 08/06/2026
Presupuesto54.333,43 EUR
En Plazo
Fin presentación22/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de recuperación del Mirador de la Barcella mediante procedimiento abierto simplificado en Salem

Contratación de obras de recuperación y reurbanización del Mirador de la Barcella en Salem, incluyendo la plaza y calle de la Virgen. El proyecto, redactado por el arquitecto Joan Boronat Lorente y aprobado por resolución de alcaldía, se ejecutará en nueve meses bajo procedimiento abierto simplificado. La financiación procede de la Diputación de Valencia a través del Plan de Inversiones 2024-2027. El contrato incluye trabajos de construcción de desarrollo urbano sin división en lotes.

Ajuntament de Salem
Abierto simplificado·Salem·Pub. 08/06/2026
Presupuesto114.607,80 EUR
En Plazo
Fin presentación28/06/2026
Ver detalles

Contrato de mantenimiento y renovación de firme en calles del municipio de Ciudad Real

Licitación pública convocada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real para la tramitación de un contrato de mantenimiento integral incluido en el plan de obras municipales del ejercicio 2026. El objeto principal consiste en la ejecución de trabajos de renovación del firme y repavimentación en diversas calles del municipio. El importe de adjudicación asciende a 667.109,35 euros. Este tipo de contrato engloba tareas de reparación, reconstrucción y mejora de la infraestructura viaria local, siendo de competencia municipal y financiación pública.

Ayuntamiento de Ciudad Real
Abierto simplificado·Ciudad real·Pub. 08/06/2026
Presupuesto667.109,35 EUR
Anuncio Previo
Ver detalles

Obra de reforma de sistema de calefacción en sede de FECYT y MUNCYT en Alcobendas

Contrato de obra para la reforma integral del sistema de producción de calor en las sedes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Museo Nacional de Ciencia y la Tecnología ubicadas en Alcobendas. Los trabajos incluyen la sustitución de dos generadores térmicos por equipos de condensación de alta eficiencia, así como todas las actuaciones complementarias necesarias: adecuación de la red hidráulica, modificación de colectores, reubicación del vaso de expansión, sustitución de chimeneas, adecuación de ventilación, instalación eléctrica y sistema de detección y corte de gas.

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Abierto simplificado·Alcobendas·Pub. 08/06/2026
Presupuesto91.330,00 EUR
En Plazo
Fin presentación26/06/2026
Ver detalles

Contrato de obra pública para la ejecución de red de drenaje secundaria en Calle Santos Médicos - Los Montesinos

Licitación pública de contrato administrativo de obras para la ejecución de una red de pluviales secundaria ubicada en la Calle Santos Médicos del municipio de Los Montesinos, correspondiente a la Fase II del proyecto. Las obras incluyen la instalación de sistemas de drenaje y requieren la coordinación de diferentes prestaciones constructivas bajo la dirección de personal técnico competente durante un plazo de tres meses.

Ayuntamiento de Los Montesinos
Abierto simplificado·Los montesinos·Pub. 08/06/2026
Presupuesto336.719,67 EUR
En Plazo
Fin presentación23/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para reforma y ampliación de vestuarios del campo de fútbol de Palmanyola

Licitación pública de obras para la reforma y ampliación de los vestuarios, porche de acceso y sala de material del campo de fútbol de Palmanyola. El proyecto, redactado por el arquitecto Miquel Corró Campaner, busca optimizar la superficie y el programa de usos de estas instalaciones deportivas. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, permitiendo la presentación de proposiciones a cualquier empresario interesado sin negociación posterior de los términos del contrato.

Ayuntamiento de Bunyola
Abierto simplificado·Palmanyola·Pub. 08/06/2026
Presupuesto52.092,87 EUR
En Plazo
Fin presentación22/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para ampliación de residencia de mayores - Espacios comunes en Casatejada

Licitación de obras para la ampliación de la planta baja de la sala Estancia-Resposo en la Residencia de Mayores municipal de Casatejada. El proyecto, diseñado por el arquitecto Rafael Dávila Álvarez, comprende trabajos de construcción en espacios comunes destinados a mejorar las instalaciones de la residencia geriátrica. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con una duración prevista de seis meses.

Ayuntamiento de Casatejada
Abierto simplificado·Casatejada·Pub. 08/06/2026
Presupuesto110.100,49 EUR
En Plazo
Fin presentación28/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma y mejora de la sala deportiva y vestuarios compartidos del Ayuntamiento de Albons

Contrato de ejecución de obras de reforma y mejora de la sala deportiva y los vestuarios compartidos de la sala deportiva y el campo de fútbol del Ayuntamiento de Albons. El proyecto contempla mejoras en calidad, seguridad y funcionalidad, así como optimización de eficiencia energética. Los trabajos incluyen amidamientos y presupuesto desglosado, con supervisión por parte de la dirección facultativa según lo establecido en la normativa de contratación pública.

Ajuntament d'Albons
Otros·Albons·Pub. 08/06/2026
Presupuesto45.488,96 EUR
En Plazo
Fin presentación22/06/2026
Ver detalles