Licitación Contrato de obras para retirada de amianto en edificios municipales del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque

Obras de adecuación y sustitución de tuberías de fibrocemento en la cámara de llaves del depósito Cezosu - Ayuntamiento de Nava

Contrato de obras consistente en la adecuación y sustitución de tuberías de fibrocemento ubicadas en la cámara de llaves del depósito Cezosu, en el municipio de Nava. Las prestaciones se ejecutarán conforme a lo establecido en el proyecto técnico y el pliego de cláusulas administrativas. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, sin requerirse clasificación previa al contratista dado que el importe no supera quinientos mil euros.

Obras de rehabilitación del archivo de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid

Licitación de obras de rehabilitación integral del archivo de la Dirección General de Tributos, dependencia de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. El proyecto comprende la intervención sobre el edificio ubicado en la carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 13,800, con el objetivo de restaurar y acondicionar las instalaciones del archivo para garantizar la conservación de la documentación tributaria y mejorar las condiciones de funcionamiento del servicio administrativo.

Obras de reparación integral del Ayuntamiento de Dos Aguas

Contratación de obras de reparación integral en el edificio del Ayuntamiento de Dos Aguas, financiadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Las obras comprenden la reparación y mantenimiento de cubiertas y tejados, instalación de ascensores y trabajos de construcción generales. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con plazo de ejecución de cuatro meses.

Obras de rehabilitación de cubierta del terrero de lucha Santiago García Cejas en Santa Cruz de La Palma

Se licita la ejecución de obras de rehabilitación de la cubierta del terrero de lucha Santiago García Cejas en el municipio de Santa Cruz de La Palma. Los trabajos comprenden la reparación y reacondicionamiento de estructuras de cerramiento, así como la instalación de sistemas de conducción de aguas hacia la red de alcantarillado municipal. El proyecto ha sido debidamente aprobado por el órgano de contratación y forma parte del régimen jurídico básico de ejecución de obra.

Obras de construcción de pista de pádel cubierta

Contratación de obras para la construcción de una pista de pádel cubierta. El órgano de contratación licita esta obra pública conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo un presupuesto base de licitación de 107.104,34 euros IVA incluido. La ejecución será supervisada por el director facultativo de la obra, designado como Arquitecto Técnico Municipal, quien adoptará las decisiones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.

Contrato de obras de elaboración de proyecto y cubrición de pista polideportiva del CEIP José Plata

Contrato administrativo mixto que comprende conjuntamente la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la ejecución de obras de cubrición de la pista polideportiva del Centro de Educación Infantil y Primaria José Plata. El adjudicatario realizará los estudios previos necesarios, incluidos levantamiento topográfico, estudio geotécnico, localización de servicios e inventario del arbolado, redactará el proyecto completo con estudio básico de seguridad y salud, y ejecutará íntegramente las obras. La financiación es al cien por cien con recursos municipales, con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses de tiempo efectivo.

Obras de construcción de estructura de resguardo y protección en mirador de recinto de linces de Penagos

Licitación de obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución para la construcción de una estructura de resguardo y protección en el mirador del recinto de linces ubicado en el término municipal de Penagos. La contratación corre a cargo de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A., organismo público responsable de impulsar la actividad turística en Cantabria. El proyecto contempla la ejecución íntegra de trabajos de construcción y acabado de la infraestructura de protección necesaria para mejorar las condiciones de acceso y visita al espacio dedicado a la observación de linces en su estado natural.

Obras de cerramiento lateral y adecuación de frontón en El Mazo - Ayuntamiento de Haro

Licitación de obras de cerramiento lateral y adecuación integral del frontón ubicado en El Mazo, promovida por la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro. El proyecto contempla trabajos de construcción y acabado para mejorar las instalaciones deportivas municipales, incluyendo sistemas de cierre perimetral y adaptación estructural del edificio existente. Las obras se ejecutarán conforme a los proyectos técnicos elaborados por la administración local.

Obras de reparación de vivienda municipal en calle Álamos - Ayuntamiento de Carboneros

Contratación de obras de reparación integral de una vivienda municipal ubicada en la calle Álamos nº 19 de Carboneros, gestionada por la Alcaldía del Ayuntamiento. El proyecto comprende los trabajos necesarios para la rehabilitación y puesta en condiciones de habitabilidad del inmueble, incluyendo reparaciones estructurales, instalaciones y acabados. La obra se ejecutará bajo la supervisión del organismo municipal competente.

Obras de adecuación de nave municipal para espacio empresarial en Carboneros

Licitación de obras para la adecuación de una nave municipal con el objetivo de habilitarla como espacio empresarial. El Ayuntamiento de Carboneros convoca este contrato para transformar el inmueble municipal en un centro que promueva la actividad empresarial local, mejorando las instalaciones y condiciones del espacio mediante trabajos de reforma y acondicionamiento. Las obras incluirán la modernización de la nave para su uso como incubadora o centro de negocios destinado a empresas locales.