Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Camas, Sevilla, Andalucía, España

Anuncio de Licitación

27/07/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

27/07/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

27/08/2026

Finaliza en 30 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras para la sustitución de césped artificial en pistas de fútbol sala y pádel del Ayuntamiento de Camas

Licitación pública para la ejecución de obras de sustitución de césped en las instalaciones deportivas municipales IMD Zona Centro e IMD Hiconsa del Ayuntamiento de Camas. El contrato contempla los trabajos necesarios para renovar la superficie de juego en pistas de fútbol sala y pádel, garantizando la funcionalidad y seguridad de estas instalaciones de uso público. La inversión prevista asciende a 82.644,62 euros y está dirigida a empresas constructoras especializadas en infraestructuras deportivas.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Camas

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Camas

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

99.999,99 €

Importe sin impuestos

82.644,62 €

Valor estimado del contrato

82.644,62 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

27/07/2026

Ultima actualización

27/07/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

1 Mes

Códigos CPV

39293400 - Césped artificial

45233251 - Trabajos de repavimentación

Título oficial

Contrato de Obras para la Sustitución de Césped en las Pistas de F5 y Pádel en IMD Zona Centro y en IMD Hiconsa.

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 27/08/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 27/08/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Técnicos o unidades técnicas - Este requisito previo se acreditará INICIALMENTE mediante la presentación del DEUC. Las empresas que figuren inscritas en el ROLECE o equivalente autonómico, no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la Cláusula 23.A PCAP Tipo y que se detalla en el apartado H.1 del CCP.
  • Trabajos realizados - Este requisito previo se acreditará INICIALMENTE mediante la presentación del DEUC. Las empresas que figuren inscritas en el ROLECE o equivalente autonómico, no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la Cláusula 23.A PCAP Tipo y que se detalla en el apartado H.1 del CCP.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Este requisito previo se acreditará INICIALMENTE mediante la presentación del DEUC. Las empresas que figuren inscritas en el ROLECE o equivalente autonómico, no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la Cláusula 23.A PCAP Tipo y que se detalla en el apartado H.1 del CCP.
  • Patrimonio neto - Este requisito previo se acreditará INICIALMENTE mediante la presentación del DEUC. Las empresas que figuren inscritas en el ROLECE o equivalente autonómico, no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la Cláusula 23.A PCAP Tipo y que se detalla en el apartado H.1 del CCP.

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Ampliación del Plazo de Garantía del Contrato: 10%
  • Precio: 90%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Contrato de obras de adoquinado de calle en Benavites

Contrato de obras de adoquinado en la calle Les Parres, entre las calles Benicalaf y Forn, y entre José Berenguer y Valencia en Benavites. El objeto comprende trabajos de repavimentación y pavimentación de calles mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El presupuesto de ejecución material asciende a cantidad superior a la base establecida tras aplicar gastos generales, beneficio industrial e IVA.

Ayuntamiento de Benavites
Negociado sin publicidad·Benavites·Pub. 28/07/2026
Presupuesto61.575,99 EUR
En Plazo
Fin presentación24/08/2026
Ver detalles

Obras de conservación y mejora del pavimento de camino rural en Tasaraño - Xaviña

Licitación de obras para la conservación e mejora del pavimento de un camino rural ubicado en Tasaraño, en la localidad de Xaviña. El contrato incluye la ejecución conforme a proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción. Se trata de un procedimiento abierto simplificado aplicable a contratos por debajo de los umbrales de regulación harmonizada según la Ley de Contratos del Sector Público.

Ayuntamiento de Camariñas
Abierto simplificado·Camariñas·Pub. 28/07/2026
Presupuesto52.232,00 EUR
En Plazo
Fin presentación17/08/2026
Ver detalles

Contratación de obras de mantenimiento de urbanización de la Villa de Sitges

Licitación pública para la ejecución de obras de mantenimiento de los elementos de urbanización del municipio de Sitges. El contrato incluye trabajos de reparación y conservación de pavimentos, calzadas, mobiliario urbano y otras infraestructuras municipales en todo el término municipal. La contratación se justifica por la sobrecarga de trabajo de la brigada municipal de obras, requiriendo la subcontratación de una empresa externa para ejecutar las tareas de mantenimiento necesarias.

Ajuntament de Sitges
Abierto simplificado·Sitges·Pub. 27/07/2026
Presupuesto826.446,28 EUR
En Plazo
Fin presentación21/08/2026
Ver detalles

Obras de mejora y adecuación del camino del Massabé - Ayuntamiento de Girona

Licitación de obras de mejora y adecuación del camino del Massabé promovida por el Ayuntamiento de Girona. El proyecto, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local, comprende la ejecución de trabajos constructivos para optimizar las condiciones del camino. La tramitación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación electrónica obligatoria. El plazo de ejecución establecido es de uno y medio meses, iniciándose tras el acta de comprobación del replanteig.

Ajuntament de Sils
Abierto simplificado·Sils·Pub. 27/07/2026
Presupuesto66.114,35 EUR
En Plazo
Fin presentación17/08/2026
Ver detalles

Obras de reparación y reposición de césped artificial en campos de fútbol 7 del polideportivo municipal La Balaguera de Albal

Licitación pública para la ejecución de obras de reparación y reposición de césped artificial en los campos de fútbol 7 del polideportivo municipal La Balaguera ubicado en Albal. Los trabajos comprenden la renovación del pavimento deportivo sintético para garantizar las condiciones óptimas de uso de estas instalaciones municipales destinadas a la práctica del fútbol sala y actividades deportivas comunitarias.

Ayuntamiento de Albal
Abierto simplificado·Albal·Pub. 27/07/2026
Presupuesto107.893,16 EUR
En Plazo
Fin presentación17/08/2026
Ver detalles

Obras de pavimentación de caminos municipales de Nigrán 2023 con precios actualizados

Licitación pública para la ejecución de obras de pavimentado de caminos de titularidad municipal en el término de Nigrán. El proyecto incluye la actualización de precios respecto a versiones anteriores. La inversión asciende a 929.168,80 euros y el contrato se encuentra en fase de tramitación. El Concello de Nigrán promueve esta obra para mejorar la infraestructura viaria local y garantizar el mantenimiento y accesibilidad de los caminos públicos del municipio.

Ayuntamiento de Nigrán
Abierto simplificado·Nigrán·Pub. 24/07/2026
Presupuesto767.908,09 EUR
En Plazo
Fin presentación13/08/2026
Ver detalles

Contrato mixto de obras y suministro para la renovación del césped artificial del Campo Municipal el Chopo

Contrato mixto de obras y suministro para la renovación del césped artificial de última generación en el Campo Municipal el Chopo. La Administración licita las prestaciones de ejecución material, suministro de materiales y trabajos complementarios necesarios para la completa renovación de la instalación deportiva. El contratista adjudicatario será responsable de realizar todas las labores y trabajos especificados en el pliego de prescripciones técnicas y su proposición económica. La Coordinadora de Deportes, Juventud y Festejos será el responsable del contrato encargado de supervisar su ejecución.

Ayuntamiento de Galapagar
Abierto simplificado·Galapagar·Pub. 24/07/2026
Presupuesto192.025,59 EUR
En Plazo
Fin presentación10/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reurbanización y mejora del Parque Forestal de Torre de la Reina en Sevilla (Fases I y II)

Licitación de obras de reurbanización y mejora integral del Parque Forestal de Torre de la Reina en Sevilla, dividida en dos fases, dentro del Plan Sevilla 107. El contrato comprende actuaciones de transformación y acondicionamiento del espacio forestal. La adjudicación se efectuará mediante criterios automáticos basados exclusivamente en el precio ofertado. Las empresas contratistas deben cumplir con obligaciones laborales, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales vigentes.

Ayuntamiento de Guillena
Abierto·Guillena·Pub. 23/07/2026
Presupuesto572.781,63 EUR
En Plazo
Fin presentación18/08/2026
Ver detalles

Obras de sustitución de césped y mejoras del Campo de Fútbol Municipal La Pajarita de Archidona

Contratación de obras para la sustitución del césped y realización de mejoras en el Campo de Fútbol Municipal La Pajarita ubicado en Archidona. El Ayuntamiento de Archidona licita estas obras de rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones deportivas municipales, que incluyen la renovación del terreno de juego y actuaciones de mejora general de la infraestructura. La ejecución está sujeta a plazo máximo de sesenta días naturales desde la firma del acta de replanteo, incluyendo ensayos de campo.

Ayuntamiento de Archidona
Abierto·Archidona·Pub. 23/07/2026
Presupuesto206.611,57 EUR
En Plazo
Fin presentación05/08/2026
Ver detalles