Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Parque nuestra señora del rocio, 1, Espartinas, Sevilla, Andalucía, España

Anuncio de Licitación

15/09/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

15/09/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

05/10/2026

Finaliza en 20 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Suministro e instalación de pérgolas bioclimáticas en parque público de Espartinas

Contrato de suministro e instalación de pérgolas bioclimáticas en el Parque Nuestra Señora del Rocío, Plaza del Avión, en Espartinas. La actuación forma parte del Plan de Sombra municipal y comprende la entrega completa y funcional de las estructuras conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa urbanística aplicable, siendo el órgano de contratación el Concejal Delegado de Urbanismo, Hacienda y Transición Energética.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Espartinas

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Espartinas

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

171.319,67 €

Importe sin impuestos

141.586,50 €

Valor estimado del contrato

141.586,50 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

15/09/2026

Ultima actualización

15/09/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

30 Días

Códigos CPV

45223000 - Trabajos de construcción de estructuras

45223110 - Instalación de estructuras metálicas

Título oficial

Suministro e instalación de pérgolas bioclimáticas en Parque Nuestra Señora del Rocío - Plaza del Avión en Espartinas, conforme a lo previsto en el Proyecto Técnico que establece las características de la actuación.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 05/10/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 05/10/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Cláusula 9.3.2 del PCAP

Calificaciones financieras

  • Seguro de indemnización - Cláusula 9.3.1 del PCAP
  • Cifra anual de negocio - Cláusula 9.3.1 del PCAP

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Oferta Económica: 20%
  • Reduccón del plazo de ejecución: 40%
  • Ampliación del plazo de garantía: 40%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Contrato de obras para la construcción de nuevo gabinete de circulación tipo en la estación de Palma del Río

Licitación de obras para la construcción de un nuevo gabinete de circulación tipo en la estación ferroviaria de Palma del Río, localizada en la línea Alcázar de San Juan–Cádiz entre las estaciones de Peñaflor y Hornachuelos. El proyecto busca trasladar y modernizar el gabinete de circulación actualmente situado en el edificio de viajeros, que presenta problemas de humedades y filtraciones. La gestión del gabinete corresponde a la Jefatura Técnica de Operaciones de Andalucía Occidental. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la legislación de contratación del sector público.

Adif
Abierto simplificado·Córdoba·Pub. 15/09/2026
Presupuesto85.856,34 EUR
En Plazo
Fin presentación13/10/2026
Ver detalles

Servicio de alquiler de tribuna para botadura de buque KSA 2 576 - Navantia

Licitación para la contratación del servicio de alquiler de tribuna destinada a la botadura del buque KSA 2 576. El órgano de contratación es el Centro de Carenas de Cádiz de Navantia. El adjudicatario deberá proporcionar una tribuna completamente equipada, incluyendo elementos auxiliares necesarios como equipos de elevación, herramientas y empresas especializadas. Se requiere la presentación de oferta técnica con especificación de trabajos, plazo de ejecución y planificación. El contrato se adjudicará a la oferta con mejor relación calidad-precio.

Navantia S.A., S.M.E.
Normas internas·Medina sidonia·Pub. 15/09/2026
Presupuesto65.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación02/10/2026
Ver detalles

Obras de instalación de pérgola y toldo vela para sombraje en patios de escuelas públicas - Ayuntamiento de Terrassa

Licitación de obras para la colocación de una pérgola de sombra en el patio de la Escuela Salvador Vinyals i Galí y un toldo vela en el patio de la Escuela Madre de Dios de Montserrat, ambas ubicadas en Terrassa. El contrato incorpora criterios de contratación pública ecológica y se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario. Las obras serán ejecutadas en dos lotes diferenciados con un plazo de ejecución de un mes para cada actuación.

Ajuntament de Terrassa
Otros·Tarrasa·Pub. 15/09/2026
Presupuesto33.902,12 EUR
En Plazo
Fin presentación01/10/2026
Ver detalles

Obra de cubrición de graderío con estructura metálica - Ayuntamiento de La Font d'en Carròs

Contratación de obra pública para la ejecución de una cubierta plana sobre graderío, protegiendo la zona de sol e inclemencias mediante estructura de pilares y cerchas metálicas. El Ayuntamiento de La Font d'en Carròs licita esta obra en procedimiento abierto simplificado, con adjudicación según mejor relación calidad-precio. La ejecución se realizará en la localidad valenciana durante un plazo de cinco meses.

Ayuntamiento de La Font d'En Carròs
Abierto simplificado·La font d'en carròs·Pub. 14/09/2026
Presupuesto160.880,11 EUR
En Plazo
Fin presentación05/10/2026
Ver detalles

Ejecución de pasarela aérea con estaciones de interpretación temáticas en el Pinar Raso de la Nava - Ayuntamiento de Covaleda

Contrato de obras para la construcción de una pasarela aérea equipada con varias estaciones de interpretación temáticas en el Pinar Raso de la Nava, municipio de Covaleda. El proyecto incluye la instalación de barandillas y pasamanos. La administración adjudicataria es el Ayuntamiento de Covaleda, que financia la obra con cargo a la partida presupuestaria 432.609 del ejercicio 2026. Se rige por procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Ayuntamiento de Covaleda
Abierto simplificado·Covlaeda·Pub. 11/09/2026
Presupuesto556.341,18 EUR
En Plazo
Fin presentación01/10/2026
Ver detalles

Obra de cubrimiento de pista polideportiva en el Instituto de Educación Secundaria Batalla de Clavijo de Logroño

Licitación pública para la ejecución de obras de cubrimiento de la pista polideportiva del IES Batalla de Clavijo ubicado en Logroño, La Rioja. El proyecto es promovido por la Comunidad Autónoma de La Rioja a través de la Dirección General de Gestión Educativa, dependiente de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Formación Profesional. Los trabajos incluyen la instalación de una estructura de cobertura que permita el uso de las instalaciones deportivas del centro educativo en condiciones climáticas adversas, mejorando así las prestaciones y disponibilidad de espacios para actividades docentes y extracurriculares del alumnado.

Consejeria de Educación, Formación y Empleo
Abierto simplificado·Soto en cameros·Pub. 10/09/2026
Presupuesto307.992,53 EUR
En Plazo
Fin presentación13/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de naturalización y corredores verdes del plan integrado Huelva Distrito H-HUB - Ayuntamiento de Huelva

Licitación de obras para la naturalización y creación de corredores verdes en la ciudad de Huelva, enmarcadas en el Plan EDIL de desarrollo integrado local financiado por fondos europeos FEDER. El proyecto busca fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial mediante intervenciones en espacios urbanos consolidados. La ejecución corresponde a una única empresa adjudicataria para garantizar la adecuada coordinación técnica y seguridad de los trabajadores.

Ayuntamiento de Huelva
Abierto simplificado·Huelva·Pub. 09/09/2026
Presupuesto377.685,95 EUR
En Plazo
Fin presentación29/09/2026
Ver detalles

Reforma integral del quiosco del Parque de la Aljafería - Ayuntamiento de Zaragoza

Licitación para la reforma completa del quiosco ubicado en el Parque de la Aljafería de Zaragoza, convocada por la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Las obras comprenden la rehabilitación y modernización de la estructura, instalaciones y acabados del equipamiento municipal situado en esta zona verde de la capital aragonesa, mejorando su funcionalidad y apariencia para el uso público.

Ayuntamiento de Zaragoza
Abierto simplificado·Zaragoza·Pub. 09/09/2026
Presupuesto244.800,20 EUR
En Plazo
Fin presentación29/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma y mejora en centros educativos públicos de La Rioja

Licitación pública de obras de reforma por lotes en varios centros docentes públicos de La Rioja, convocada por la Dirección General de Gestión Educativa de la Consejería de Educación y Empleo. El contrato comprende trabajos de reforma, rehabilitación y mejora de las instalaciones educativas para garantizar adecuadas condiciones de infraestructura en los colegios e institutos públicos de la comunidad autónoma. Las obras se ejecutarán mediante un sistema de adjudicación por lotes que permite flexibilidad en la distribución de tareas entre diferentes contratistas especializados en construcción y reformas de edificios.

Consejeria de Educación, Formación y Empleo
Abierto simplificado·Soto en cameros·Pub. 08/09/2026
Presupuesto370.134,42 EUR
En Plazo
Fin presentación09/10/2026
Ver detalles