Licitación Nuevo módulo de nichos en Almonte

Obras de construcción de panteón de 128 nichos en Elche de la Sierra

Licitación de obras de construcción de un panteón con 128 nichos en Elche de la Sierra, Albacete. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se contemplan obligaciones del contratista relativas a seguridad, salud, gestión de permisos y transparencia. El plazo de ejecución será el que figure en la oferta seleccionada por la Administración.

Obra de construcción de consultorio municipal en Villa del Campo

Contratación de la obra de construcción de un consultorio municipal en Villa del Campo, conforme al proyecto de obras que recoge las necesidades administrativas a satisfacer. La ejecución de los trabajos se llevará a cabo en la Calle Rodeo de Villa del Campo, provincia de Cáceres, con un plazo previsto de doce meses ampliables a diecinueve meses mediante prórroga. El contrato se financia con cargo a fondos FEDER procedentes de una subvención de la Junta de Extremadura.

Contrato de obras para la construcción de nichos y columbarios con adecuación de plaza en el cementerio municipal de Massamagrell

Contrato de obras administrativo para la ejecución de trabajos de construcción en el cementerio municipal de Massamagrell. Las obras comprenden la construcción de 50 nichos de obra, el suministro e instalación de 55 columbarios prefabricados y la adecuación de la plaza central del cementerio, incluyendo cimentación, estructura, cubiertas, instalaciones, drenaje, pavimentación, equipamiento, gestión de residuos y medidas de seguridad y salud conforme al proyecto aprobado.

Obras de construcción de 117 nichos en el cementerio municipal de Pedro Abad

Contratación de obras para la construcción de ciento diecisiete nichos en el cementerio municipal de Pedro Abad. El proyecto incluye la demolición de un bloque existente en estado ruinoso y su sustitución por una nueva infraestructura dotacional destinada a ampliar la capacidad de sepulturas. Las especificaciones técnicas se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado. El plazo de ejecución es de cinco meses y el presupuesto base de licitación es de ciento veintiuno mil euros. La financiación corre a cargo del Remanente de Tesorería para gastos generales del municipio.

Obras de construcción de 60 nichos en el cementerio municipal de Jumilla

Contratación de obras para la construcción de sesenta nichos sin fosas en el cementerio municipal de Jumilla. El proyecto responde a la necesidad del Ayuntamiento de ampliar la capacidad del cementerio, dado que las sucesivas ampliaciones realizadas se han ido completando con el paso del tiempo. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto básico y de ejecución aprobado por Junta de Gobierno Local.

Obras de ampliación de módulos de nichos prefabricados en el Cementerio Municipal de Castelló d'Empúries

Licitación de obras para la formación y puesta en servicio de nuevos módulos de nichos prefabricados de hormigón armado en el Cementerio Municipal de Castelló d'Empúries. Las prestaciones incluyen la instalación de sistemas de ventilación de gases, recogida y evacuación de lixiviados, relleno sanitario con cal viva y acabados frontales de piedra granítica natural. La ejecución se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con adjudicación por mejor relación calidad-precio.

Obras de construcción de nichos y mejora de urbanización en el Cementerio Municipal de Montánchez, y construcción de techado y caseta de baños

Contratación de obras divididas en dos lotes para el municipio de Montánchez. El Lote I comprende la construcción de treinta y tres nichos dentro del recinto del Cementerio Municipal y mejora de la urbanización del mismo, para adaptarse a las demandas y necesidades del municipio. El Lote II incluye la construcción de un techado y una caseta de baños. La contratación se califica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario realizará las obras por el precio ofertado, abonándose únicamente por la prestación realmente ejecutada y acreditada.

Obras de ampliación de fosas, nichos y columbarios del cementerio municipal de Azuqueca de Henares

Contratación de obras para la ampliación de infraestructuras sepulcrales en el cementerio municipal de Azuqueca de Henares. El proyecto comprende el incremento de fosas, nichos y columbarios, configurando una obra completa integrada cuya ejecución requiere coordinación técnica unitaria. Las prestaciones incluyen todos los costes de ejecución, gastos generales, beneficio industrial e impuestos aplicables.

Obras de construcción de un espacio de memoria y dignidad en el Cementerio municipal de Bilbao

Contrato de obras para la construcción de un espacio de memoria y dignidad en el Cementerio municipal de Bilbao. Se trata de un contrato típico de obras definido en la legislación de contratación del sector público, sujeto a normativa presupuestaria y de contratación pública. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme a proyecto, con obligaciones en materia de seguridad, calidad y tratamiento de residuos de construcción.

Expte. 85-26 Contrato de obras de tres pabellones con 912 nichos, 128 columbarios y aseos, en la ampliación del cementerio municipal Virgen de los Llanos de Albacete.

Id licitación: 1635174A; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete; Importe: 1136349.59 EUR; Estado: PUB