Licitación Obras para sala de usos múltiples

Contratación de obras para la ejecución del Edificio Multifuncional de San José en Breña Baja

Se licita la ejecución de las obras de construcción del Edificio Multifuncional de San José ubicado en el término municipal de Breña Baja. El contrato tiene carácter administrativo y se clasifica como contrato de obra completa, susceptible de ser entregada al uso general sin perjuicio de ampliaciones posteriores. La duración prevista es de quince meses y comprende todos los elementos necesarios para la utilización de la obra.

Contrato de obras de construcción de vivienda unifamiliar adosada, local y vivienda protegida en Cervera de Buitrago (Madrid)

Licitación de dos contratos administrativos de obras independientes para la ejecución de proyectos de construcción en Cervera de Buitrago. El lote 1 comprende la demolición y construcción de una vivienda unifamiliar adosada y un local comercial en calle Nogal. El lote 2 incluye la ejecución de una vivienda protegida en plaza de las Arcas. Ambas actuaciones están definidas en proyectos básicos y de ejecución aprobados, con dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado.

Obra de rehabilitación y adaptación de la Tercia en María a edificio de usos múltiples - Diputación Provincial de Almería

Contratación de obra de rehabilitación y adaptación del inmueble denominado la Tercia en María para su transformación en edificio de usos múltiples. El proyecto será ejecutado por la Diputación Provincial de Almería mediante procedimiento abierto simplificado. La obra cuenta con posible cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa 5PAI-VELEZ30. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.

Obras de rehabilitación y recuperación del Paseo de Ronda y Centro Sociocultural de Frías

Contrato de obras para la rehabilitación integral del edificio destinado a la recuperación del antiguo Paseo de Ronda y acondicionamiento del Centro Sociocultural en la Ciudad de Frías. El proyecto, financiado conjuntamente por la Diputación Provincial de Burgos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y fondos propios del Ayuntamiento de Frías, se ejecutará mediante procedimiento de adjudicación ordinaria con ofertas a la baja sobre presupuesto fijo.

Contrato de obras para construcción de edificio de usos múltiples culturales, fase 2 desglosada - Ayuntamiento de Montejo

Contrato administrativo de obra para la construcción de un edificio municipal destinado a usos múltiples de carácter cultural. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Víctor Campal García. La obra se ejecutará en Montejo, provincia de Salamanca, con un plazo de ejecución de sesenta días naturales. El adjudicatario será seleccionado mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con tramitación urgente, siendo el precio el único criterio de adjudicación.

Obras de mejora en edificio municipal multifuncional: instalación de ascensor y renovación de cubierta en Villavieja de Yeltes

Contratación de obras de mejora integral en un edificio municipal destinado a actividades culturales situado en la Plaza de la Constitución de Villavieja de Yeltes. Las actuaciones comprenden la instalación de un elevador para mejorar la accesibilidad, la renovación completa de la cubierta, trabajos de albañilería, mejoras en accesibilidad y reposición de instalaciones afectadas. El proyecto ha sido redactado por arquitecto colegiado y las obras constituyen una unidad funcional única que requiere coordinación integral de todos los trabajos para garantizar la correcta puesta en servicio del edificio.

Obras de construcción y equipamiento del Centro Deportivo de Villapalacios

Contrato de obras para la construcción y equipamiento integral del Centro Deportivo de Villapalacios conforme al proyecto redactado por el arquitecto Pablo Tomás Villarías. Las obras incluyen trabajos de albañilería, revocos y revestidos, con un plazo de ejecución de seis meses y garantía de doce meses. El proyecto fue aprobado mediante Decreto número trescientos veintiuno, de dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco. La financiación es mixta, integrando fondos Leader del Plan Estratégico de la Política Agraria Común dos mil veintitrés a dos mil veintisiete de Castilla-La Mancha, aportación estatal y municipal.

Construcción edificio multifuncional, fase I

Id licitación: OBRAS 1/2021; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Abenójar; Importe: 41322.31 EUR; Estado: PUB