Licitación Obras Parque Infantil Pepe Urbano - Fasnia

Calificaciones técnicas

• Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Cláusula 9.3.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. De conformidad a la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas , para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivo estar clasificado en el GRUPO C) Edificaciones SUBGRUPO 6 Pavimentos, solados y alicatado, CATERGORÍA 1 Cuantía inferior o igual a 150.000 euros, sin perjuicio que, de estarlo, se podría acreditar el presente criterio.
• Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Conforme a la cláusula 9.3.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Las titulaciones académicas y profesionales del empresario o de la empresaria y de las personas directivas de la empresa y, en particular, de las personas responsables de la ejecución del contrato, así como del personal técnico encargado directamente de la misma. De conformidad a la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas , para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivo estar clasificado en el GRUPO C) Edificaciones SUBGRUPO 6 Pavimentos, solados y alicatado, CATERGORÍA 1 Cuantía inferior o igual a 150.000 euros, sin perjuicio que, de estarlo, se podría acreditar el presente criterio.
• Trabajos realizados - Cláusula 9.3.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución, el presente criterio de solvencia técnica no tendrá que ser acreditado por empresas que son de nueva creación conforme a la cláusula 9.3.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. De conformidad a la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas , para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivo estar clasificado en el GRUPO C) Edificaciones SUBGRUPO 6 Pavimentos, solados y alicatado, CATERGORÍA 1 Cuantía inferior o igual a 150.000 euros, sin perjuicio que, de estarlo, se podría acreditar el presente criterio.

Calificaciones financieras

• Cifra anual de negocio - Conforme a la cláusula 9.3.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación. De conformidad a la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas , para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivo estar clasificado en el GRUPO C) Edificaciones SUBGRUPO 6 Pavimentos, solados y alicatado, CATERGORÍA 1 Cuantía inferior o igual a 150.000 euros, sin perjuicio que, de estarlo, se podría acreditar el presente criterio.

Calificaciones específicas

• No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Garantías financieras

• Final - x5
• Especial - x5

Términos de adjudicación

• Mejor oferta económica.: 80%
• Reducción del plazo de ejecución: 20%