Licitación Pavimentación y Aparcamientos en Dos Hermanas

Obras de mejora de red viaria en varios lugares de Trasmonte, A Gándara, Vilarromaris, Deixebre, Senra, Marzoa, Cardama, Oroso y Sigüeiro - Diputación Provincial de A Coruña

Contratación de obras de mejora y rehabilitación de infraestructura viaria en nueve lugares distribuidos en la provincia de A Coruña. La Diputación Provincial licita la ejecución de trabajos de acondicionamiento de carreteras y caminos rurales en las parroquias de Estación de Garga, Rial, Penateixa, A Bica, Vilar de Abaixo, Bouzalonga, A Torre, Altiboia, O Covelo, Ventosa, Os Mariñaos y Sigüeiro. El proyecto incluye estudios de seguridad y salud, gestión de residuos de construcción y demolición, y se ejecuta conforme a procedimiento simplificado sin regulación harmonizada.

Obras de asfaltado y señalización de vías públicas

Licitación de obras de asfaltado y señalización de vías públicas correspondientes al proyecto de 2026. El contrato permite la subcontratación de unidades de obra específicas y delimitadas en el proyecto, debiendo los licitadores indicar en su oferta la parte que tengan prevista subcontratar, con especificación del importe y perfil de la empresa subcontratista. Las empresas subcontratistas deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). Se exige la presentación de documentación administrativa acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, así como oferta económica conforme a criterios de adjudicación valorables automáticamente.

Obras de mejora del firme y asfaltado de caminos rurales en Arcos de la Frontera

Licitación de obras para la mejora del firme y asfaltado de caminos rurales en el término municipal de Arcos de la Frontera, concretamente en las vías denominadas colada Casablanca, el Guijo, Concejo y Angostura. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado ordinario con presentación electrónica de ofertas. La ejecución está prevista para cinco meses, sin prórroga contemplada. El presupuesto base incluye financiación estatal para este año.

Contrato de obras de mejora y adecuación de caminos rurales en Arcos de la Frontera

Licitación de obras de mejora y adecuación de dos caminos rurales denominados 'Juan Candil' y 'La Sierpe' en el municipio de Arcos de la Frontera. El contrato incluye trabajos de repavimentación, pavimentación y acondicionamiento de superficies viales. Se trata de un procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria, sin posibilidad de variantes ni revisión de precios, con ejecución prevista en tres meses.

Obras de mejora y adecuación de la Vía de la Plata en La Bañeza

Contrato de obras para la mejora y adecuación del tramo de la Vía de la Plata comprendido entre los Juzgados y el Centro de Salud de La Bañeza, en la provincia de León. Las obras incluyen trabajos de construcción de instalaciones urbanas de tuberías para agua y aguas residuales, así como repavimentación de calzadas. El plazo de ejecución es de dos meses y se ejecutará en la localización indicada del municipio bañezano.

Contrato de obras de mejora de firme en la carretera Las Infantas a Ventosilla

Contrato de obras para la mejora del firme en la carretera de Las Infantas a Ventosilla. El objeto comprende todos los elementos necesarios para la utilización de la obra conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. El proyecto ha sido dirigido por el Ingeniero Civil Francisco Rosa Gutiérrez y cuenta con un presupuesto base de licitación inferior a quinientos mil euros, excluyendo IVA, no requiriendo informe de supervisión previo.

Obras de rehabilitación de firme en las carreteras Silvouta-Vallo-Vilor y Navia-Vilaquinte-Donís

Licitación de obras de rehabilitación y repavimentación de firme en dos tramos de carreteras provinciales de Lugo. Se ejecutarán trabajos de reparación del pavimento con mezclas bituminosas en la carretera LU-P-3503 entre los puntos kilométricos 0+000 a 1+260 y en la LU-P-3505 entre 8+640 a 11+255. El presupuesto total incluye cuantía de licitación más IVA, con plazo de ejecución de cuatro meses y garantía de un año desde la recepción de la obra.

Obras de asfaltado y repavimentación de la Avenida de Aragón

Licitación de obras de repavimentación de calzada en la Avenida de Aragón. Se contrata la ejecución directa de trabajos de asfaltado mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo de ejecución previsto es de cuatro semanas, con un período de garantía de un año. La contratación incluye la responsabilidad íntegra del contratista sobre la correcta ejecución de los trabajos.

Obras de reasfaltado y pavimentación de varias calles en Benifaió

Contratación de obras de reasfaltado, pavimentación y pintura de la superficie de calzada en diversas vías públicas de Benifaió. El Ayuntamiento licita estas obras como servicio mínimo obligatorio de mantenimiento y mejora de infraestructuras viarias municipales. La ejecución está prevista mediante procedimiento abierto simplificado, con un plazo máximo de treinta días desde el replanteo y garantía de un año.

Obras de asfaltado y mejora de seguridad y accesibilidad de la Calle Real en La Roda de Andalucía

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de asfaltado de la Calle Real en La Roda de Andalucía, Sevilla, dentro del Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios 2026. Las actuaciones comprenden un conjunto de unidades técnicamente interrelacionadas destinadas a garantizar las condiciones de seguridad y accesibilidad tanto peatonal como para tránsito rodado, de acuerdo con la normativa vigente. Se trata de una actuación integral ejecutada por un único contratista.