Licitación Plan Municipal de Asfaltado 2022

Obras de mejora del vial de Carracedo

Contratación de obras destinadas a la mejora del vial de Carracedo mediante procedimiento simplificado. El contrato se financia con cargo a la aplicación presupuestaria especificada en el cuadro de características. Las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento del contrato cuentan con crédito suficiente en el presupuesto. La licitación se realiza mediante tipo de licitación consistente en el importe del proyecto, realizándose la mejora económica a través de baja respecto al mismo.

Obras de mejora de viales en las parroquias de Cumbraos e Iglesia de Cumbraos y Porta en A Porcariza - Concello de Sobrado

Licitación de obras de mejora y acondicionamiento de viales en las parroquias de Cumbraos (zona de Iglesia de Cumbraos) y Porta (A Porcariza), promovida por el Concello de Sobrado. El proyecto incluye estudios de seguridad y salud así como gestión de residuos de construcción y demolición conforme a la normativa aplicable. Se trata de un contrato de obras sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de mantenimiento y conservación de viales urbanos en Marratxí

Contratación de obras de mantenimiento y conservación de la red viaria municipal del término de Marratxí durante dos años. Los trabajos incluyen actuaciones preventivas y correctivas sobre pavimentación asfáltica, reparación de calzadas, bacheo, fresado y reasfaltado, así como labores de seguridad vial en los núcleos urbanos. El contratista debe garantizar la funcionalidad y seguridad de todos los elementos que conforman la infraestructura viaria, incluyendo señalización de obras y medidas de prevención de riesgos laborales.

Obras de mejora de redes de saneamiento y abastecimiento de agua y pavimentación del Polígono Industrial El Algarrobito

Contratación de obras administrativas para la mejora integral de infraestructuras hidráulicas y viales en el Polígono Industrial El Algarrobito. Las actuaciones comprenden la instalación y renovación de tuberías para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales, así como trabajos de pavimentación y asfaltado de calles que mejoren la transitabilidad para tráfico de vehículos pesados. El contrato se estructura en dos lotes independientes financiados parcialmente por el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico.

Obras de instalación de toldos en la Plaza España de Novelda del Guadiana, Badajoz

Se licita la ejecución de obras para la instalación de toldos en la Plaza España del municipio de Novelda del Guadiana, en la provincia de Badajoz. El contratista deberá realizar estudios previos de viabilidad técnica, incluidos cálculos estructurales y estudio geotécnico de las cimentaciones, así como garantizar la calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio acreditado. Se requiere designar un jefe de obra cualificado y presentar un plan detallado de ejecución, con obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, coordinación con entidades afectadas y soluciones para el tránsito peatonal durante la ejecución.

Obra de instalación de toldos en Plaza Tina Ramos de Valdebótoa, Badajoz

Contratación de obra para la instalación de toldos en la Plaza Tina Ramos de Valdebótoa, en Badajoz. El adjudicatario debe realizar estudio previo por técnico cualificado y colegiado que incluya cálculos justificativos de esfuerzos, dimensionamiento de elementos estructurales, estudio geotécnico y alternativas de instalación. Se exige destinar el 1,5% del presupuesto de ejecución material a ensayos y pruebas por laboratorio acreditado, designación de Jefe de Obra con experiencia, Plan de Obra detallado, coordinación con servicios municipales y otras entidades afectadas, soluciones para tránsito peatonal durante ejecución, y contratación de seguro de todo riesgo con ampliación de mantenimiento de un año.

Obras de reurbanización y mejora de infraestructura ciclista en la Avenida Dr. Marañón de Almoradí

Licitación de obras integradas de reurbanización de la Avenida Dr. Marañón y construcción de infraestructura ciclista en Almoradí, enmarcadas en el Plan de Actuación Integrado local. El proyecto contempla la mejora de accesos al Centro Comercial mediante reurbanización y la implementación de una red ciclista de acuerdo con estándares de movilidad sostenible. Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el período de programación 2021-2027. El contrato incluye dirección de obra y supervisión técnica conforme a la legislación de contratación pública.

Contrato de obras de pavimentación de calles en El Villar de Enciso

Contrato administrativo de obras para la pavimentación de varias calles ubicadas en la Pedanía de El Villar de Enciso. Las obras incluyen trabajos de pavimentación vial y saneamiento, con un presupuesto base de licitación de 75.000,00 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. La obra será cofinanciada por el Ayuntamiento de Enciso y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Obras de creación de alcorques en la vía pública del Ayuntamiento de Elche

Licitación de obras para la creación de alcorques en la vía pública de Elche, ubicadas en las calles Juan Carlos I, Alfonso XII, Federico García Lorca y León Sánchez Sáez. El contrato incluye la ejecución completa de los trabajos conforme al proyecto aprobado por la Administración, con una duración de tres meses desde la firma del acta de replanteo. Los trabajos no podrán realizarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre por motivos de estrés térmico del arbolado.

Obras de culminación de urbanización de la calle Higuera en el sector UR-1 de Pizarra

Contratación de las obras de culminación de urbanización de la calle Higuera, ubicada en la Manzana 50, parcelas 5-14 del sector UR-1 El Olivar en Pizarra, Málaga. El proyecto incluye la unión de la urbanización El Olivar con el casco antiguo y la conexión de servicios esenciales como electricidad, telecomunicaciones, alumbrado, abastecimiento de agua y red de saneamiento en la zona de encuentro con la calle Carretera Vieja de Málaga.