Plan Reurbanización Zona Sur

Obras de mejora y adecuación de la Vía de la Plata en La Bañeza

Contrato de obras para la mejora y adecuación del tramo de la Vía de la Plata comprendido entre los Juzgados y el Centro de Salud de La Bañeza, en la provincia de León. Las obras incluyen trabajos de construcción de instalaciones urbanas de tuberías para agua y aguas residuales, así como repavimentación de calzadas. El plazo de ejecución es de dos meses y se ejecutará en la localización indicada del municipio bañezano.

Obras de rehabilitación de firme en las carreteras Silvouta-Vallo-Vilor y Navia-Vilaquinte-Donís

Licitación de obras de rehabilitación y repavimentación de firme en dos tramos de carreteras provinciales de Lugo. Se ejecutarán trabajos de reparación del pavimento con mezclas bituminosas en la carretera LU-P-3503 entre los puntos kilométricos 0+000 a 1+260 y en la LU-P-3505 entre 8+640 a 11+255. El presupuesto total incluye cuantía de licitación más IVA, con plazo de ejecución de cuatro meses y garantía de un año desde la recepción de la obra.

Contrato de obras de mejora de firme en la carretera Las Infantas a Ventosilla

Contrato de obras para la mejora del firme en la carretera de Las Infantas a Ventosilla. El objeto comprende todos los elementos necesarios para la utilización de la obra conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. El proyecto ha sido dirigido por el Ingeniero Civil Francisco Rosa Gutiérrez y cuenta con un presupuesto base de licitación inferior a quinientos mil euros, excluyendo IVA, no requiriendo informe de supervisión previo.

Obras de asfaltado y repavimentación de la Avenida de Aragón

Licitación de obras de repavimentación de calzada en la Avenida de Aragón. Se contrata la ejecución directa de trabajos de asfaltado mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo de ejecución previsto es de cuatro semanas, con un período de garantía de un año. La contratación incluye la responsabilidad íntegra del contratista sobre la correcta ejecución de los trabajos.

Obras de remodelación de tubería de abastecimiento, avenida y grupo de presión

Contrato de obras administrativo que comprende la remodelación completa de la tubería general de abastecimiento de agua que discurre por el paseo del Castillejo y avenida La Fuentezuela, la remodelación integral de dicha avenida, y la instalación de un grupo de presión para resolver problemas de baja presión en la zona. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado en tramitación ordinaria, permitiendo la presentación de proposiciones sin negociación de términos contractuales.

Obras de reasfaltado y pavimentación de varias calles en Benifaió

Contratación de obras de reasfaltado, pavimentación y pintura de la superficie de calzada en diversas vías públicas de Benifaió. El Ayuntamiento licita estas obras como servicio mínimo obligatorio de mantenimiento y mejora de infraestructuras viarias municipales. La ejecución está prevista mediante procedimiento abierto simplificado, con un plazo máximo de treinta días desde el replanteo y garantía de un año.

Obras de asfaltado y mejora de seguridad y accesibilidad de la Calle Real en La Roda de Andalucía

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de asfaltado de la Calle Real en La Roda de Andalucía, Sevilla, dentro del Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios 2026. Las actuaciones comprenden un conjunto de unidades técnicamente interrelacionadas destinadas a garantizar las condiciones de seguridad y accesibilidad tanto peatonal como para tránsito rodado, de acuerdo con la normativa vigente. Se trata de una actuación integral ejecutada por un único contratista.

Obra de pavimentación de carreteras de acceso a núcleos rurales y circunvalación de la Terreta - Ajuntament de Tremp

Contratación de obra de pavimentación y mejora de accesos viales en la comarca de la Noguera. El Ajuntament de Tremp licita la ejecución de trabajos de aglomerado asfáltico en las carreteras de acceso a los núcleos de Claret, Eroles y Sant Adrià, así como en diferentes tramos de circunvalación de la Terreta. Los trabajos incluyen la puesta en funcionamiento de la dirección facultativa y la gestión de residuos conforme a normativa europea.

Obra de reordenación y pavimentación de aceras en Ainet de Besán

Contratación de la ejecución de obra consistente en la reordenación y pavimentación de aceras en el pueblo de Ainet de Besán, de conformidad con el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas. El contrato se somete a procedimiento abierto simplificado y establece criterios de adjudicación relativos a la oferta económica, mejoras de obra adicional, garantía y tiempos de intervención.

Obras de reurbanización de la Plaza Mayor y adecuación de accesos en Sant Martí Sapresa

Licitación de obras de reurbanización integral de la Plaza Mayor y adecuación del acceso al núcleo de Sant Martí Sapresa desde la carretera C63. El contrato incluye trabajos de construcción de infraestructuras urbanas, canonadas, líneas de comunicación y explanación. Se tramita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Legislación de Contratos del Sector Público, con carácter de gasto plurianual distribuido entre 2026 y 2027.