Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Albolote, Granada, Andalucía, España

Anuncio de Licitación

21/10/2023

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

21/10/2023

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

10/11/2023

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

06/02/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

26/08/2024

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Reforma de Plazas en Albolote

Licitaciones públicas: obras de reforma de las plazas Buero Vallejo, Los Naranjos y Candelaria. Ayuntamiento de Albolote.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Albolote

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Albolote

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

336.362,41 €

Importe sin impuestos

277.985,46 €

Valor estimado del contrato

277.985,46 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

21/10/2023

Ultima actualización

09/10/2025

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

45 Días

Códigos CPV

45233200 - Trabajos diversos de pavimentación

45112210 - Trabajos de levantamiento de las capas superficiales

45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización

45232121 - Trabajos de construcción de canalizaciones de riego

45442121 - Trabajos de pintura de estructuras

45111213 - Trabajos de limpieza del terreno

45111100 - Trabajos de demolición

45112711 - Trabajos de paisajismo en parques

45111230 - Trabajos de estabilización del terreno

45112100 - Trabajos de excavación de zanjas

45233293 - Instalación de mobiliario urbano

45310000 - Trabajos de instalación eléctrica

45111220 - Trabajos de desbrozo

45236250 - Trabajos de explanación de parques

45112710 - Trabajos de paisajismo en zonas verdes

45112000 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras

45000000 - Trabajos de construcción

45432111 - Colocación de pavimentos flexibles

45112712 - Trabajos de paisajismo en jardines

45111214 - Trabajos de evacuación de escombros de demolición

45236210 - Trabajos de explanación de áreas de juego para niños

45111200 - Trabajos de explanación y limpieza del terreno

45330000 - Trabajos de fontanería

45223100 - Montaje de estructuras metálicas

45432110 - Trabajos de solado

45262210 - Trabajos de cimentación

45233340 - Trabajos de cimentación de aceras

45236230 - Trabajos de explanación de jardines

45233294 - Instalación de señalización viaria

45112300 - Trabajos de relleno y recuperación del suelo

Título oficial

Es objeto de la presente licitación las obras de reforma de las plazas Buero Vallejo, Los Naranjos y Candelaria, de este municipio. Los licitadores sólo podrán presentar oferta a un solo lote.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 10/11/2023

Presentación

A un solo lote

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

1

Período disponibilidad documentos

Hasta 10/11/2023

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Ver cláusula 14 PCAP
  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Ver cláusula 14 PCAP
  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Ver cláusula 14 PCAP
  • Trabajos realizados - Ver cláusula 14 PCAP
  • Trabajos realizados - Ver cláusula 14 PCAP
  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Ver cláusula 14 PCAP

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Lote 1: 87.612,18 Euros. Lote 2: 37.854,57 Euros. Lote 3: 69.123,07 Euros.
  • Cifra anual de negocio - Lote 1: 87.612,18 Euros. Lote 2: 37.854,57 Euros. Lote 3: 69.123,07 Euros.
  • Cifra anual de negocio - Lote 1: 87.612,18 Euros. Lote 2: 37.854,57 Euros. Lote 3: 69.123,07 Euros.

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
  • No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Mejoras Lote 3: 40%
  • Reducción del presupuesto de ejecución material Lote 1: 10%
  • Mejoras Lote 2: 65%
  • Reducción del presupuesto de ejecución material Lote 3: 10%
  • Reducción del presupuesto de ejecución material Lote 2: 10%
  • Reducción plazo de ejecución Lote 3: 40%
  • Reducción plazo de ejecución Lote 1: 40%
  • Mejoras Lote 1: 35%
  • Reducción del plazo de ejecución Lote 2: 40%

Documentos

Lotes y adjudicación

Lote 1

Adjudicado

Reforma de la Plaza Buero Vallejo

Importe

151.443,91 €

Importe sin impuestos

125.160,26 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Por ser la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento de Albolote.

Importe adjudicado

146.597,55 € -3%

Participantes

6

Fecha adjudicación

19/01/2024

Lote 2

Desierto

Reforma de la Plaza de los Naranjos

Importe

65.434,33 €

Importe sin impuestos

54.077,96 €

Lote desierto: no se presentó ninguna oferta o ninguna cumplió los requisitos establecidos en los pliegos.

Lote 3

Adjudicado

Reforma de la Plaza de la Candelaria

Importe

119.484,16 €

Importe sin impuestos

98.747,24 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Por ser la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento de Albolote.

Importe adjudicado

116.461,34 € -3%

Participantes

5

Fecha adjudicación

19/01/2024

Licitaciones similares

Suministro y montaje de protecciones de taludes mediante malla galvanizada y barrera dinámica para estabilización en presas de Andalucía

Licitación para la ejecución del suministro y colocación de protecciones de taludes mediante malla galvanizada triple torsión y barrera dinámica en actuaciones de seguridad de presas competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los trabajos incluyen mano de obra especializada, materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de aproximadamente dos mil metros cuadrados de protección, con anclajes en cabecera y remates a pie de talud conforme a las especificaciones técnicas detalladas.

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Abierto simplificado·Medina sidonia·Pub. 21/08/2026
Presupuesto231.106,00 EUR
En Plazo
Fin presentación11/09/2026
Ver detalles

Obras de mejora, modernización e infraestructuras en el Polígono Rajolar de Gandía

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Rajolar, promovido por el Ayuntamiento de Gandía a través de la Concejalía Delegada de Contratación. El proyecto, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para los ejercicios 2025 y 2026, tiene un presupuesto de licitación de noventa y un mil seiscientos euros. Las actuaciones comprenden trabajos de infraestructura destinados a mejorar las condiciones del polígono industrial mediante la modernización de servicios e instalaciones existentes.

Ayuntamiento de Gandía
Abierto simplificado·Gandía·Pub. 21/08/2026
Presupuesto91.600,75 EUR
En Plazo
Fin presentación11/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la Fase IV de terminación del Jardín Botánico del Puerto de la Cruz

Licitación de obras para la finalización de la Fase IV del proyecto de ampliación y mejora del Jardín Botánico ubicado en el Puerto de la Cruz. La Consejería de Turismo de Canarias contrata servicios de construcción, ajardinamiento y paisajismo que comprenden múltiples prestaciones coordinadas cuya ejecución requiere unidad técnica y administrativa. El contrato incluye suministro de materiales, mano de obra especializada y ejecución de trabajos de jardinería ornamental.

Turismo y Empleo de Canarias
Abierto simplificado·Puerto de la cruz·Pub. 21/08/2026
Presupuesto2.121.708,96 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Ejecución de obras de construcción del Auditorio de la Música de Málaga

Contrato de ejecución de obras para la construcción del Auditorio de la Música de Málaga. La licitación incluye todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto de ejecución conforme a los pliegos técnicos y de prescripciones técnicas particulares. El adjudicatario asumirá la gestión integral de las obras a riesgo y ventura, incluyendo la coordinación con organismos municipales, autoridades portuarias y compañías suministradoras, así como el cumplimiento de obligaciones laborales y sociales durante la ejecución del proyecto.

Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A.
Abierto·Málaga·Pub. 21/08/2026
Presupuesto175.833.420,70 EUR
En Plazo
Fin presentación15/10/2026
Ver detalles

Obras de reurbanización de viales principales y renovación de infraestructuras en el Parque Miguel Servet de Huesca

Licitación de obras de reurbanización de los viales principales y renovación de infraestructuras correspondientes a la Fase VII, Sector 8 del Parque Miguel Servet en Huesca. El Ayuntamiento de Huesca licita la ejecución de estas obras de mejora y modernización de espacios verdes públicos conforme al proyecto técnico y especificaciones detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. El contrato se ejecutará según el plazo indicado en la oferta seleccionada y las condiciones administrativas establecidas.

Ayuntamiento de Huesca
Abierto simplificado·Huesca·Pub. 21/08/2026
Presupuesto304.126,83 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Obras de mejora de camino de acceso al monte Las Vallejas en Robledillo de la Jara y El Atazar

Se licitan obras de mejora y acondicionamiento del camino de acceso al monte denominado M-3152 Las Vallejas, situado en los términos municipales de Robledillo de la Jara y El Atazar. El proyecto persigue mejorar las condiciones de circulación y accesibilidad de esta vía de comunicación rural, optimizando su infraestructura y funcionalidad para garantizar un adecuado mantenimiento y uso del patrimonio natural y viario municipal.

Canal de Isabel II, S.A.
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 21/08/2026
Presupuesto282.698,02 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reparación de daños en local municipal de ensayo de banda de música de Albolote

Contratación de obras de reparación de daños producidos en el local municipal destinado al ensayo de la banda de música de Albolote. Las actuaciones se enmarcan dentro de la clasificación de obras civiles conforme a la normativa de contratación del sector público. El procedimiento se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa administrativa aplicable, siguiendo criterios de adjudicación basados en el mejor precio en cumplimiento con principios de estabilidad presupuestaria.

Ayuntamiento de Albolote
Abierto simplificado·Albolote·Pub. 20/08/2026
Presupuesto44.855,65 EUR
En Plazo
Fin presentación09/09/2026
Ver detalles

Obras de reparación e impermeabilización de sótano en edificio de servicios múltiples de Albolote

Se licita la contratación de obras de reparación e impermeabilización del sótano de un edificio de servicios múltiples ubicado en Albolote. Las labores incluyen trabajos de construcción y reparación conforme a las especificaciones técnicas redactadas por el Arquitecto Técnico. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto y la ejecución de las obras se realizará bajo supervisión técnica municipal.

Ayuntamiento de Albolote
Abierto simplificado·Albolote·Pub. 20/08/2026
Presupuesto66.207,45 EUR
En Plazo
Fin presentación09/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de remodelación de la Plaza Once de Setiembre

Licitación de obras para la remodelación integral de la Plaza Once de Setiembre, que incluye la reordenación de la circulación de peatones y vehículos, mejora de la accesibilidad del espacio público y renovación de las redes de servicios existentes. El contrato está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público y será adjudicado por el órgano de contractación municipal competente, con dirección facultativa responsable de la supervisión y ejecución del proyecto aprobado.

Ajuntament de la Selva del Camp
Abierto·La selva del camp·Pub. 20/08/2026
Presupuesto355.860,44 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación de la red de saneamiento en el núcleo urbano de Belltall - Ajuntament de Passanant i Belltall

Licitación de obras de renovación integral de la red de saneamiento en el ámbito urbano de Belltall, dentro del término municipal de Passanant i Belltall. Las actuaciones incluyen demolición y desviamiento de infraestructuras preexistentes no adecuadas, movimiento de tierras, ejecución de nueva red de saneamiento con provisionales para mantener funcionamiento durante obras, y reposición de pavimentos y acabados. La ejecución se realizará desde cotas inferiores hacia superiores para entrada progresiva en servicio.

Ajuntament de Passanant i Belltall
Abierto simplificado·La pobla de ferran·Pub. 20/08/2026
Presupuesto525.414,00 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles