Licitación Contrato abierto simplificado renovación de elementos de la red de distribución de agua potable en baja y reguladores de presión en el núcleo de Ivars de Noguera

Obras de rehabilitación integral de vías públicas en Torres de Segre

Contratación de la ejecución completa de obras de rehabilitación vial que comprende derribos, movimientos de tierras, pavimentación, redes de alcantarillado y pluviales, abastecimiento de agua potable, canalizaciones de servicios, riego de jardinería, recolocación de alumbrado público, señalización vial, gestión de residuos y seguridad en obra. Las actuaciones se desarrollarán en cuatro fases técnicas en las calles La Vall, La Creu y avenida Pau Casals del municipio de Torres de Segre, bajo responsabilidad contractual única para garantizar la integración funcional de pavimentos, redes, accesibilidad y seguridad vial.

Obras de renovación de la red de distribución de agua y retirada de tubería de fibrocemento en la Riera de Sant Vicenç - Fase 2

Se licita la ejecución de obras para la renovación de la red municipal de abastecimiento de agua en la Riera de Sant Vicenç, entre la Baixada de la Riera y la Baixada de l'Avi. El proyecto incluye la sustitución de la tubería obsoleta de fibrocemento, que presenta deterioro significativo con numerosas averías y pérdidas de agua, así como la retirada de la canalización actual y la reposición del pavimento afectado. Las tareas comprenden conexiones, escomeses, pruebas y gestión de residuos, con el objetivo de reducir averías, restablecer un servicio permanente y reparar las zonas deterioradas.

Obras de acondicionamiento de la arqueta de entrega de agua de CADASA - Ayuntamiento de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera licita las obras de acondicionamiento de la arqueta de entrega de agua de CADASA, una instalación hidráulica semienterrada de alta criticidad para el abastecimiento de agua potable municipal. Los trabajos incluyen apertura de hueco, excavación del nuevo acceso, sustitución y reunificación de calderería y montaje del by-pass. La ejecución se realizará bajo procedimiento abierto simplificado abreviado, sin división en lotes, con plazo de cuatro meses.

Obras de renovación de la red de distribución de agua en la calle Sa Murtera

Contratación de obras para la renovación de la red de distribución de agua en la calle Sa Murtera, consistente en el aumento de la sección de la tubería para mejorar la presión de funcionamiento por gravedad. El contrato se rige por procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de restablecimiento y mejora de la resiliencia del abastecimiento de agua potable afectado por la DANA - Ayuntamiento de Montserrat

Contrato de obras que comprende la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras de restablecimiento, racionalización y mejora de la resiliencia del servicio esencial de abastecimiento de agua potable del municipio, afectado por los daños ocasionados por la DANA de octubre de 2024. La actuación se financia íntegramente a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE). El contrato incluye dos fases: la redacción del proyecto constructivo y la ejecución material de las obras, automatismos y sistemas de telemando asociados.

Obras de reurbanización de la calle Darwin en Carballo, cofinanciadas con fondos FEDER

Contratación de obras de reurbanización integral de la calle Darwin en Carballo, enmarcada en el Plan de Actuación Integrado denominado Carballo a Man y cofinanciada mediante fondos FEDER de la Unión Europea en el contexto del Programa Plurirregional de España para el período 2021-2027. El proyecto incluye todas las unidades de obra necesarias para la ejecución completa de la actuación urbanística.

Obras de mejora y optimización del sistema de cloración de la red de distribución de agua potable en Lluçà

Contratación de obras para la ejecución de actuaciones de mejora y optimización del sistema de cloración en la red de distribución de agua potable en baja del municipio de Lluçà. Las obras incluyen la instalación de dos puntos de inyección de cloro en línea, la incorporación de equipos de medida y telecontrol, y las modificaciones puntuales necesarias en la red de tuberías, conforme al proyecto ejecutivo aprobado. El plazo de ejecución es de tres meses desde la acta de comprobación del replanteig.

Contrato de obras de sustitución de redes y pavimentación de calles en Alcozar

Contratación de obras administrativas para la ejecución de proyectos de sustitución de redes de distribución de agua y pavimentación de calles en los barrios de Bocigas de Perales y Valdanzo, en Alcozar. El contrato se tramita por procedimiento abierto simplificado con tramitación urgente, con un presupuesto base de licitación de setenta y cinco mil euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Obras de renovación de la red de saneamiento en Calle Extramuros

Contratación de obras administrativas para la renovación del último tramo de la red de saneamiento ubicado en la margen izquierda de Calle Extramuros. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa. El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos conforme al proyecto técnico, cumpliendo con la normativa de seguridad y salud laboral, y elaborando un plan de seguridad específico para la obra.

Obras de renovación de la red de distribución de agua potable en Veciana

Contratación de obras para la renovación de diversos tramos de la red de abastecimiento de agua potable del municipio de Veciana, ubicado en la comarca del Anoia. El proyecto comprende tres actuaciones principales: sustitución de tuberías de polietileno por nuevas tuberías de polietileno de alta densidad en los tramos Viudas-Cuatro Caminos e Ca l'Andreu-Granja Boladeras, e instalación de nueva tubería en el tramo Cuatro Caminos-Mas Lloret mediante maquinaria especializada adaptada a la naturaleza pedregosa del terreno.