Licitación Construcción de camino en Castell del Remei

Contrato de obras para la mejora de caminos municipales de uso agrícola en Briviesca

Contratación de obras para mejorar diversos caminos municipales de uso agrícola en Briviesca, provincia de Burgos. El proyecto incluye actuaciones de mantenimiento, refuerzo de firme, mejora del drenaje y ejecución de firmes mejorados en los caminos San Francisco, Quemada y Los Llanos-Valdesuseros-Castelar. Se licita por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación mediante mejor relación calidad-precio.

Contrato de obras de reparación y restitución de caminos rurales afectados por la DANA

Contrato de obra para la reparación y restitución de caminos rurales que han sido afectados por la DANA. Las obras se realizarán conforme a las especificaciones técnicas y administrativas establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato incluye la prestación de servicios descritos en el Anexo I, con sujeción al régimen jurídico de la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de restitución de funcionalidad de caminos vecinales en Los Santos de la Humosa

Contrato de obras para la restitución de la funcionalidad de tres caminos vecinales (Camino de la Ermita, Camino de la Barca y Camino del Manso) en el municipio de Los Santos de la Humosa, Madrid. Las obras incluyen trabajos de excavación, relleno, compactación y pavimentación de superficies, con elaboración de un plan de seguridad y salud. El proyecto ha sido redactado por ingeniero técnico especializado y se financia mediante subvención de la Comunidad de Madrid.

Obras de reparación de caminos municipales en Herrera del Duque

Contratación de obras de reparación y mantenimiento de la red de caminos públicos del término municipal de Herrera del Duque, incluyendo reparación de tramos y ejecución de badenes. El contrato se divide en dos lotes independientes y será adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado con criterio de menor precio. Las obras se ejecutarán en un plazo de seis meses a partir del acta de comprobación del replanteo. El proyecto es cofinanciado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Contrato de obras de reparación de caminos municipales dañados en Illescas

Se licita la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento de los caminos municipales deteriorados del municipio de Illescas. El contrato tiene naturaleza administrativa de obras conforme a la normativa de contratación pública aplicable. La empresa adjudicataria deberá ejecutar las intervenciones conforme al proyecto técnico referenciado y las prescripciones técnicas establecidas en el pliego correspondiente. Se admite la posibilidad de presentar proposiciones por lotes, con sujeción a las limitaciones que se especifiquen en la documentación contractual.

Obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuelas en Paymogo

Se licitan las obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuelas en Paymogo, municipio de Huelva, de titularidad municipal. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario. El presupuesto base de licitación asciende a 33.140,74 euros IVA incluido. La financiación procede de recursos externos derivados de resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial. El plazo de ejecución es de un mes, siendo modificable si se establece como criterio de adjudicación.

Contrato de obras de mejora de instalaciones y pavimentos en camino de acceso a Lupiñén

Contrato administrativo de obras para la mejora de las instalaciones existentes y la capa de rodadura del camino municipal de acceso a Lupiñén. El proyecto técnico, redactado por ingenieros técnicos especializados, ha sido aprobado por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Huesca y por el pleno municipal. Las obras, una vez finalizadas, serán susceptibles de entrega e inmediata puesta en servicio. La ejecución se financiará mediante subvención de la Diputación Provincial de Huesca dentro del Programa de Obras y Servicios.

Obras de ampliación y mejora del camino municipal que conecta Viadeiro y Bañobre

Contratación de obras de ampliación y mejora del camino municipal 1c.1.0166 que conecta los núcleos de Viadeiro y Bañobre. El contrato incluye la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico, con sujeción a los estudios de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción. Se realizará mediante procedimiento abierto simplificadísimo o simplificado abreviado, con mejora de precios mediante baja respecto al presupuesto base de licitación.

Obras de mejora y acondicionamiento de caminos públicos en Jerez de los Caballeros

Contrato administrativo de obra para la mejora y acondicionamiento de caminos públicos situados en el término municipal de Jerez de los Caballeros. Las prestaciones incluyen trabajos de reacondicionamiento, construcción y mejora de caminos y superficies empedradas. El contrato se enmarca en las medidas urgentes de reparación de infraestructuras municipales derivadas de daños meteorológicos, financiado mediante subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera del Ayuntamiento de Allo

Contratación de obras para el acondicionamiento del vial de acceso a una instalación de papelera. El Ayuntamiento de Allo licita mediante procedimiento abierto la ejecución de estas obras infraestructurales, que incluyen servicios profesionales de asistencia técnica sin coste adicional. El contrato se financia con cargo a la partida de acondicionamiento de caminos vecinales e infraestructuras, con plazo de ejecución hasta abril de 2027 e inicio obligatorio antes de diciembre de 2026.