Contratación conjunta de la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de la obra para la cubrición de la pista de fútbol sala de Monturque (Córdoba), mediante cubierta curva autoportante, así como ejecución de obras auxiliares o complementarias necesarias para la puesta en uso de la instalación, obra incluida en el Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios 2020-23.

Calificaciones técnicas

• Técnicos o unidades técnicas - La empresa deberá indicar la asignación al servicio del siguiente personal que debe formar parte de la empresa: - Un titulado en Ingeniería de Caminos, Arquitectura, o Título de máster equivalente, con al menos 5 años de experiencia profesional en cálculos de estructuras y geotecnia similares al objeto del presente Contrato. - Un Jefe de obra responsable de la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el proyecto aprobado, titulado con cualquiera de las siguientes: arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería de edificación, ingeniería de C.C.P., o ingeniería civil. El representante legal presentará en ese sentido una declaración responsable con el personal asignado, titulación exigida y experiencia requerida.
• Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al menos, el/los grupo/s, subgrupo/s y categoría/s, dispuestos en la letra H del cuadro resumen del PCAP. En supuestos distintos de los previstos en el párrafo anterior, para demostrar la solvencia técnica o profesional, el empresario aportará la siguiente documentación: Declaración indicando la maquinaria y material del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente y que deberá reunir el marcado CE. La maquinaria se adscribirá a la ejecución del contrato, teniendo la consideración de obligación contractual especial de ejecución. Este requisito de solvencia podrá acreditarse mediante la integración con medios externos, en los términos del artículo 75 LCSP. No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido mediante la declaración responsable q que se ajusta al modelo del Anexo nº 4 del PCAP.
• Trabajos realizados - En el supuesto de que se exija clasificación o el contratista pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al menos, el/los grupo/s, subgrupo/s y categoría/s, dispuestos en la letra H del cuadro resumen del contrato. En supuestos distintos de los previstos en el párrafo anterior, para demostrar la solvencia técnica o profesional, el empresario aportará la siguiente documentación: Acreditar un volumen total de obras similares, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato (C-3), ejecutadas con la Diputación o con otros organismos y entidades del sector público o privado, con buena ejecución, en los últimos 5 años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. La buena ejecución de obra pública quedará avalada mediante certificados de la dirección facultativa (cargo y Organismo al que estén adscritos o, titulación, nº de colegiado y colegio de adscripción), emitidos considerando importes de adjudicación, los plazos totales y parciales, los medios profesionales y materiales adscritos a la obra, los resultados del control de calidad y las medidas de seguridad y salud adoptadas. La buena ejecución de obra privada quedará avalada mediante certificados de la dirección facultativa (indicando titulación, número de colegiado y Colegio de adscripción), con el visto bueno de la propiedad y visados por el Colegio oficial al que pertenezca el técnico firmante. Además, y computando dentro de ese 70% o no, pero siempre dentro de los últimos cinco años, el licitador debe aportar, al menos, un certificado de buena ejecución en el que quede acreditado que ha redactado y ejecutado, con buena ejecución, un proyecto de cubierta curva autoportante de dimensiones y características similares a la demandada. Por obra ejecutada se entenderá obra terminada y recepcionada, en los términos establecidos en los artículos 243 LCSP, sin que sea necesario que haya transcurrido el periodo de garantía establecido en cada caso. No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido mediante la declaración responsable que se ajusta al modelo del Anexo nº 4 del PCAP.

Calificaciones financieras

• Cifra anual de negocio - En el supuesto de que el contratista pretenda acreditar su solvencia económica y financiera mediante la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certificado que incluya, al menos, el/los grupo/s, subgrupo/s y categoría/s, dispuestos en la letra H del cuadro resumen del PCAP. En supuestos distintos de los previstos en el párrafo anterior, para demostrar la solvencia económica y financiera, se estará al volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos una vez el valor estimado del contrato: se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales, según Anexo nº 2 del PCAP (apartado 2.1.2). Se aportará además una declaración responsable del representante de la empresa en la que quede constancia que, del total, una parte igual o superior a la referida, es volumen de negocio derivado del diseño y ejecución del tipo de obras que se pretende llevar a cabo. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento de los que por orden sucesivo y subsidiario se han considerado apropiados por el órgano de contratación en el apartado 2.1.2 del Anexo nº 2 del PCAP. No obstante lo anterior, a efectos de concurrir a la licitación este requisito se considerará cumplido mediante la declaración responsable que se ajusta al modelo del Anexo nº 4 del PCAP.

Calificaciones específicas

• No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades

Garantías financieras

• Especial - x5
• Final - x5

Términos de adjudicación

• Compromiso de ampliación del plazo de garantía de la obra: 15%
• Compromiso de aumento del gasto destinado a control de materiales y control de calidad en la ejecución de la obra: 15%
• Compromiso de reducción del plazo de ejecución de la obra: 15%
• Oferta económica respecto al presupuesto base de licitación: 55%