Licitación Contrato de obra para la reparación y acondicionamiento de accesos al núcleo urbano de Noalejo en Jaén

Obras de mantenimiento de caminos de prevención de incendios forestales en Viladecans para 2026

Contrato menor para la ejecución de obras de mantenimiento de la red viaria básica incluida en el Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales de Viladecans durante el año 2026. Las actuaciones se desarrollarán conforme a los acuerdos suscritos en la Comisión de Seguimiento del plan celebrada en diciembre de 2025 y con financiación procedente del Catálogo de la Xarxa de Governs Locals 2024 adjudicado por la Diputación de Barcelona. Las obras comprenden específicamente los caminos de en Vellaca-Olivaretes y Can Menut, destinadas a garantizar la accesibilidad y funcionalidad de las vías forestales para tareas de prevención y lucha contra incendios.

Obras de renovación y ampliación de acera en la calle Andalucía de Algete

Contrato de obras administrativas para la renovación y ampliación de la acera izquierda (oeste) de la calle Andalucía en el municipio de Algete (Madrid). El proyecto incluye la ejecución de las prestaciones definidas en el proyecto básico y de ejecución. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria. El presupuesto base incluye todos los gastos necesarios para la ejecución completa de las obras.

Obras de mejora de vial municipal en Figueiras - Ayuntamiento de Amoeiro

Contrato de obras para la mejora de un vial municipal en Figueiras, integrado en el Plan de Mejora de Caminos de Titularidad Municipal 2026-2027, financiado a través del Plan Estratégico de la Política Agraria Común. El Ayuntamiento de Amoeiro licita la ejecución de las actuaciones definidas en el proyecto técnico, con carácter plurianual y distribución presupuestaria entre los ejercicios 2026 y 2027. Las obras incluyen la supervisión de una dirección facultativa y se ejecutarán conforme a los condicionantes técnicos y administrativos establecidos.

Obras de mejora de caminos municipales en la parroquia de Tella

Contratación de obras para la mejora de caminos municipales en la parroquia de Tella, incluyendo trabajos en los caminos de Fontán, Vereda, Gándara y Petón. El proyecto incluye estudio de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción y demolición, sujeto a procedimiento simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de conservación y mantenimiento de caminos y vías municipales - Plan de Asfaltados Municipal 2024

Contratación de obras de conservación y mantenimiento de caminos y vías municipales incluidas en el Plan de Asfaltados Municipal 2024. El contrato comprende trabajos de reparación, asfaltado y mantenimiento de infraestructuras viales municipales. Se establecen requisitos de solvencia técnica y económica para empresas contratistas, así como obligaciones en materia de subcontratación, confidencialidad y cumplimiento de normativa laboral y medioambiental durante la ejecución de las obras.

Obra de puesta en valor y acondicionamiento de la Vía Medioambiental La Losa para senderismo y cicloturismo

Se licita la intervención de mejora y puesta en valor de un camino público denominado Vía Medioambiental La Losa, ubicado en polígono 22, parcela 9002, mediante obras que transformen este espacio en una vía pública que fomente y facilite la práctica del senderismo y el cicloturismo. El proyecto constituye una obra completa clasificada como reparación simple, con un plazo de ejecución de treinta días.

Obras de reasfaltado y mejora de viales

Contratación de obras de reasfaltado de viales que incluye fresado del pavimento existente, preparación de la superficie, aplicación de capas bituminosas y reposición de señalización. Los trabajos comprenden todas las operaciones necesarias para entregar los viales terminados, limpios y transitables con la calidad exigida, siguiendo soluciones tipo según el estado del pavimento y bajo supervisión de la Dirección Facultativa.

Obras de pavimentación y asfaltado de calles en Mataró para mejora de la vía pública

Contratación de obras destinadas al mantenimiento y mejora de la vía pública en Mataró mediante actuaciones de pavimentación y asfaltado de calles. El proyecto incluye refuerzo del pavimento de calzada, reurbanización de calles de poca amplitud, reparación del firme de calzada con pavimentación de aceras y reparación de aceras levantadas por acción de raíces de árboles. El objetivo es mejorar las condiciones de uso y circulación en las vías públicas de la ciudad.

Contrato de obras de reparación de pavimentos y asfaltado de viales

Contratación de obras de reparación de pavimentos y asfaltado de viales enmarcadas en el Plan de Reparación de Pavimentos y Asfaltado de Viales 2026. El contrato tiene carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se realizará por contrata, siendo el presupuesto base de licitación de 340.577,36 euros. La financiación proviene de presupuestos municipales del año 2026 y diferentes subvenciones. Las partes quedan sometidas a lo establecido en los pliegos, proyecto, planos y cuadros de precios que deberán ser suscritos por el adjudicatario.