Licitación Contrato de obra para la ejecución del proyecto de arreglo de la pista deportiva en el CEIP Ruperto Fernández Tenllado de Córdoba

Contrato de obras para acondicionamiento de almacén anexo a pabellón multiusos destinado a Bar Social - Fase 1 - Ayuntamiento de Castejón de Monegros

Licitación de obras administrativas mediante procedimiento abierto simplificado para el acondicionamiento de un almacén anexo a un pabellón multiusos con destino a Bar Social en su primera fase. El proyecto incluye las intervenciones necesarias para habilitar un local destinado a celebraciones y reuniones. La adjudicación se realizará conforme a varios criterios evaluables aplicando la mejor relación calidad-precio. El contrato se somete a consideraciones ambientales y sociales, incluyendo promoción de empleo para personas con dificultades de inserción laboral y cumplimiento de convenciones de la Organización Mundial del Trabajo.

Contrato de obras de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en la zona Norte

Contrato administrativo de obras para la ejecución de labores de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles vinculados al INVIED en la zona geográfica Norte. Los trabajos se realizarán mediante encargos parciales directos sobre viviendas militares, pabellones y bienes inmuebles del patrimonio del organismo, que podrán estar vacías u ocupadas, incluso dentro de acuartelamientos sujetos a medidas especiales de seguridad. La adjudicación se efectuará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en Galicia

Contrato administrativo de obras para la ejecución de trabajos de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles vinculados al patrimonio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en el área geográfica de Galicia. Las prestaciones incluyen actuaciones en viviendas militares, pabellones y edificios diversos, tanto en espacios vacíos como ocupados, incluyendo acuartelamientos sujetos a medidas especiales de seguridad. Los trabajos se ejecutarán mediante encargos parciales directos del organismo a la empresa adjudicataria conforme a las prescripciones técnicas establecidas.

Contrato de obras para la construcción de Centro Social Polivalente en Maqueda (Toledo)

Licitación de obras de construcción de un centro social polivalente ubicado en la calle Molino con calle Virgen de los Dados de Maqueda, Toledo. El proyecto constituye la quinta y final separata de las obras previstas. El contrato incluye la ejecución completa de los trabajos conforme al proyecto aprobado, con inclusión del estudio de Seguridad y Salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud en obra. La inversión se financia con cargo al Canon urbanístico y constituye patrimonio municipal del suelo.

Obras de reurbanización de la Avenida Donantes de Sangre en Bañares

Contrato de obras para la reurbanización y pavimentación de la Avenida Donantes de Sangre en el municipio de Bañares, La Rioja. Las obras incluyen la mejora integral de la vía pública con un plazo de ejecución de tres meses. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado, tomando en cuenta únicamente el criterio del precio.

Licitación de sistema dinámico de adquisición para la ejecución de obras del Ayuntamiento de La Orotava

El Ayuntamiento de la Villa de La Orotava licita un sistema dinámico de adquisición destinado a la ejecución de obras. Este procedimiento de contratación permite a la administración local contar con un marco ágil y flexible para la realización de trabajos constructivos diversos, optimizando los procesos de selección de contratistas y mejorando la eficiencia en la gestión de proyectos de infraestructura municipal. El sistema posibilita la incorporación de nuevos proveedores durante su vigencia, garantizando competencia y transparencia en la adjudicación de obras públicas en el municipio tinerfeño.

Obras de mejora del área de juego del campo de fútbol Monte de la Villa en O Grove

Contrato de obra para la mejora y acondicionamiento del área de juego del campo de fútbol Monte de la Villa, licitado por el Concello de O Grove. El proyecto incluye trabajos de preparación del terreno, instalaciones y acabados deportivos en las instalaciones municipales de O Grove, con el objetivo de modernizar y optimizar las condiciones de uso del campo de fútbol.

Obras de remodelación de pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola

Contratación de obras para la remodelación de dos pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola mediante procedimiento abierto simplificado sumario. Las actuaciones consisten en la adecuación topográfica de los terrenos y la realización de la superficie deportiva, conforme al proyecto redactado por el arquitecto Miquel Corró Campaner. El objeto responde a la necesidad de mejorar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones deportivas actuales.

Contrato de obras de ampliación de cementerio municipal con aparcamiento

Contrato de obras para la ampliación de un cementerio municipal que incluye trabajos de explanación, limpieza del terreno, albañilería, pavimentación, metalistería y paisajismo. El proyecto técnico comprende también la ejecución de un aparcamiento asociado. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado según los códigos CPV especificados, cuyo valor estimado no supera el umbral de armonización.

Obras de construcción del mirador elevado en la Laguna de Sils y desmantelamiento del existente - Ayuntamiento de Sils

Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de construcción de un mirador elevado en la Laguna de Sils, incluyendo el desmantelamiento del mirador existente. El proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en mayo de 2026 y definitivamente en julio de 2026. El plazo de ejecución establecido es de dos meses a contar desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo. La ejecución de las obras incluye la realización de un acta de recepción al término de los trabajos y un período de garantía de un año o superior según oferta.