Licitación Obras de mejora de la red de recogida de aguas superficiales en el casco urbano de Pizarra

Obras de mejora de capa de rodadura y recogida de pluviales en camino rural de Filgueira, Cerqueda

Contratación de obras de mejora de infraestructura vial rural consistentes en la ejecución de trabajos de capa de rodadura y sistemas de recogida de aguas pluviales en el camino ubicado en el núcleo de Filgueira, parroquia de Cerqueda. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico que incluye estudio de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción. El contrato se financia con cargo a presupuestos municipales y se adjudicará al licitador que presente la mejor oferta económica mediante baja respecto al presupuesto base.

Obras de construcción de aliviaderos pluviales y consolidación de talud en vía verde del Ayuntamiento de Manuel

Contrato de obra para la construcción de aliviaderos pluviales conectados a acequia y consolidación de talud en vía verde, licitado por el Ayuntamiento de Manuel. Los trabajos incluyen movimientos de tierra, obra civil, conducciones y trabajos específicos de consolidación de talud, que deberán ejecutarse de forma coordinada por un único contratista con profesionales cualificados.

Obras de acondicionamiento de red de pluviales y bombeo en Torrenueva Costa

Contratación de obras de acondicionamiento e instalación de sistemas de drenaje pluvial y estación de bombeo en la localidad de Torrenueva Costa, Granada. El proyecto comprende la ejecución de una estación de bombeo para aguas pluviales en calle Alberto Lista y una red de evacuación por gravedad conectando las calles Real, Piragua, Doctor Segura y Acera del Mar. Las obras incluyen demoliciones, movimiento de tierras, zanjas, pavimentación e instalaciones hidráulicas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Contrato de obras de evacuación de pluviales en la calle Ramón y Cajal

Contratación de obra civil para la ejecución de trabajos de evacuación de aguas pluviales en la calle Ramón y Cajal. El proyecto aprobado por la Administración define el alcance técnico y las necesidades a satisfacer. La dirección facultativa supervisa la ejecución conforme a los estándares de la Ley de Contratos del Sector Público, garantizando el cumplimiento de especificaciones y la realización de ensayos de materiales según corresponda.

Obras de mejora acústica en el plató de Lekaroz - Navarra de Suelo y Vivienda

Licitación de obras de mejora acústica en dos fases del plató de Lekaroz, convocada por Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA). El proyecto contempla intervenciones para optimizar las características acústicas de la instalación mediante tratamientos y sistemas de insonorización. Se trata de trabajos de acabado y mejora funcional de espacios de uso multimedia. La ejecución se estructura en dos fases diferenciadas para permitir continuidad operativa durante los trabajos.

Obras de remodelación de calle Horquilleros en Monda

Contratación de las obras necesarias para la remodelación integral de la calle Horquilleros, localizada entre calle La Paja y calle Marbella en el municipio de Monda. Las actuaciones se ejecutarán conforme al proyecto aprobado mediante Decreto de Alcaldía y siguiendo las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. El contrato no se divide en lotes, formando el objeto una unidad funcional indivisible cuya ejecución se someterá a la normativa sectorial aplicable según la naturaleza de las obras.

Obras de pavimentación y mejora del camino Real en Laredo, Chapela y Redondela

Contratación de obras de pavimentación y mejora del camino Real que atraviesa las localidades de Laredo, Chapela y Redondela. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y será ejecutado por una única empresa adjudicataria, dado que las unidades de obra dependen cronológicamente unas de otras en una misma ubicación. La obra incluye un Plan de Seguridad y Salud según normativa vigente, con plazo de ejecución de tres meses.

Obra de renovación y mejora del sistema de saneamiento de aguas pluviales en el cementerio municipal

Licitación de obra para la renovación y mejora del saneamiento de pluviales en el cementerio municipal. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado como de primer establecimiento, cuya ejecución se realizará mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo de ejecución establecido es de dos meses.

Obras de renovación de colector de pluviales en la calle Dos Sauces

Contratación de obras para la renovación del colector de pluviales ubicado en la calle Dos Sauces. El proyecto incluye la redacción del estudio básico de seguridad y salud, así como el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición conforme a la normativa vigente. Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada según la Ley de Contratos del Sector Público.