Licitación de Talussos y Estructuras

Obra de rehabilitación del camino de las Celadas en Lupión, acogida al plan de recuperación por fenómenos meteorológicos adversos de la Diputación Provincial de Jaén

Contrato de obra para la rehabilitación del camino de las Celadas ubicado en Lupión, provincia de Jaén. La intervención se acoge al Plan Especial de cooperación para la recuperación de zonas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos de la Diputación Provincial de Jaén. El contrato es de naturaleza pública, regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, y requiere un único contratista para garantizar coordinación, planificación y control adecuados de las prestaciones.

Contrato de obras para la ejecución de circuito de pumptrack, reforma de skatepark y reurbanización de espacio público en Renedo de Piélagos

Se licita el contrato de obras para la ejecución de un nuevo circuito de pumptrack, la reforma del skatepark existente y la reurbanización del Parque Sorribero Bajo en la localidad de Renedo de Piélagos, municipio de Piélagos. Las obras incluyen demolición y reforma de elementos existentes, movimientos de tierras, pavimentación técnica, mobiliario urbano y gestión de residuos, con el objetivo de crear un espacio deportivo multidisciplinar que fomente el ocio saludable. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de pavimentación asfáltica de caminos rurales en Sant Martí de Tous

Licitación de obras de pavimentación con asfalto en caliente de diversos caminos de acceso a masías promovida por el Ajuntament de Sant Martí de Tous. Los trabajos incluyen la colocación de pavimento bituminoso tipo AC16 SURF B50/70 D con espesor de seis centímetros, incluyendo riego de adherencia, estesa y compactación del material, así como transporte y fresado de entregues en una superficie total de dos mil novecientos setenta metros cuadrados. El proyecto mejora la accesibilidad y transitabilidad de las vías rurales del municipio catalán.

Contrato de obras para la mejora de caminos municipales de uso agrícola en Briviesca

Contratación de obras para mejorar diversos caminos municipales de uso agrícola en Briviesca, provincia de Burgos. El proyecto incluye actuaciones de mantenimiento, refuerzo de firme, mejora del drenaje y ejecución de firmes mejorados en los caminos San Francisco, Quemada y Los Llanos-Valdesuseros-Castelar. Se licita por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación mediante mejor relación calidad-precio.

Obras de acondicionamiento y mejora de caminos públicos municipales del Ayuntamiento de Malagón

Contratación de obras de acondicionamiento y mejora de caminos públicos municipales mediante procedimiento abierto simplificado. El Ayuntamiento de Malagón licita tres lotes de trabajos de reparación y mejora en caminos rurales deteriorados por uso continuo y climatología, que dan acceso a explotaciones agrarias y fincas rústicas. Las obras se enmarcan en el Plan Extraordinario de Obras Municipales 2026 de la Diputación Provincial de Ciudad Real, con el objetivo de conservar y rehabilitar la red de caminos públicos municipales.

Contrato de obras de reparación y restitución de caminos rurales afectados por la DANA

Contrato de obra para la reparación y restitución de caminos rurales que han sido afectados por la DANA. Las obras se realizarán conforme a las especificaciones técnicas y administrativas establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato incluye la prestación de servicios descritos en el Anexo I, con sujeción al régimen jurídico de la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de restitución de funcionalidad de caminos vecinales en Los Santos de la Humosa

Contrato de obras para la restitución de la funcionalidad de tres caminos vecinales (Camino de la Ermita, Camino de la Barca y Camino del Manso) en el municipio de Los Santos de la Humosa, Madrid. Las obras incluyen trabajos de excavación, relleno, compactación y pavimentación de superficies, con elaboración de un plan de seguridad y salud. El proyecto ha sido redactado por ingeniero técnico especializado y se financia mediante subvención de la Comunidad de Madrid.

Obras de reparación de caminos municipales en Herrera del Duque

Contratación de obras de reparación y mantenimiento de la red de caminos públicos del término municipal de Herrera del Duque, incluyendo reparación de tramos y ejecución de badenes. El contrato se divide en dos lotes independientes y será adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado con criterio de menor precio. Las obras se ejecutarán en un plazo de seis meses a partir del acta de comprobación del replanteo. El proyecto es cofinanciado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Contrato de obras de reparación de caminos municipales dañados en Illescas

Se licita la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento de los caminos municipales deteriorados del municipio de Illescas. El contrato tiene naturaleza administrativa de obras conforme a la normativa de contratación pública aplicable. La empresa adjudicataria deberá ejecutar las intervenciones conforme al proyecto técnico referenciado y las prescripciones técnicas establecidas en el pliego correspondiente. Se admite la posibilidad de presentar proposiciones por lotes, con sujeción a las limitaciones que se especifiquen en la documentación contractual.

Obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuelas en Paymogo

Se licitan las obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuelas en Paymogo, municipio de Huelva, de titularidad municipal. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario. El presupuesto base de licitación asciende a 33.140,74 euros IVA incluido. La financiación procede de recursos externos derivados de resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial. El plazo de ejecución es de un mes, siendo modificable si se establece como criterio de adjudicación.