Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Villanueva del arzobispo, Jaén, Andalucía, España

Anuncio de Licitación

15/09/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

15/09/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

05/10/2026

Finaliza en 20 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras para construcción de edificio de vestuarios en campo de fútbol polideportivo municipal San Blas de Villanueva del Arzobispo

Licitación de obras para la construcción de un edificio destinado a vestuarios en el campo de fútbol polideportivo municipal San Blas, ubicado en Villanueva del Arzobispo, Jaén. El proyecto es promovido por el Ayuntamiento como entidad del sector público para dotar de mejores instalaciones al complejo deportivo municipal. Las obras se ejecutarán conforme a proyecto técnico aprobado y documentación contractual vinculante.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

560.767,25 €

Importe sin impuestos

463.444,01 €

Valor estimado del contrato

463.444,01 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

15/09/2026

Ultima actualización

15/09/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

12 Meses

Códigos CPV

45212230 - Instalación de vestuarios

45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

Título oficial

Edificio para vestuarios en campo de fútbol polideportivo municipal San Blas, en el municipio de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Manual

Plazo de presentación ofertas

Hasta 05/10/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 05/10/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que acrediten su solvencia técnica o profesional. La Solvencia Técnica del empresario, se entenderá acreditada por la concurrencia de las dos siguientes: Por aquellas empresas que hayan realizado al menos 2 obras de similares características a las del presente contrato, por importe igual o superior al del valor económico estimado del presente contrato, en los últimos 5 años, avalados por certificados de buena ejecución. Declaración responsable indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. Ver cláusula sexta del PCAP

Calificaciones financieras

  • Otros - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que acrediten su solvencia económica, financiera. La Solvencia Económico Financiera se entenderá acreditada por aquellos licitadores cuyo volumen de facturación anual referido al menos a uno de los tres últimos ejercicios inmediatamente anteriores al del 2026, sea igual o superior al valor económico estimado del presente contrato. También deberá acreditarse el justificante de la existencia de un Seguro de Responsabilidad Civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del presente contrato. Ver cláusula sexta del PCAP

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Plazo garantía adicional: 15%
  • Mejor oferta económica: 70%
  • Menor plazo ejecución de obra: 15%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Contrato de obras para ampliación del CEIP Gabriel Comas i Ribas con cubierta polideportiva en Esporles

Licitación de obras para la construcción de una cubierta sobre la pista polideportiva exterior del colegio público Gabriel Comas i Ribas, ubicado en Esporles, Illes Balears. El proyecto pretende proteger las instalaciones deportivas de las inclemencias meteorológicas, permitiendo el desarrollo continuo de actividades educativas y deportivas del alumnado durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.

Ajuntament d'Esporles
Abierto simplificado·Esporlas·Pub. 15/09/2026
Presupuesto437.076,45 EUR
En Plazo
Fin presentación06/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de remodelación de pista de ciclismo y edificio de vestuarios para pista de fútbol-7 - Ayuntamiento de Cabra

Se licita el contrato de obras para la remodelación de una pista de ciclismo y la construcción de un edificio de vestuarios destinado a una pista de fútbol-7 en el municipio de Cabra. El proyecto se ejecuta dentro del Plan de Actuación Integrado de Cabra y cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, siendo el Ayuntamiento de Cabra el organismo licitador. El objeto contractual se adjudica como obra completa sin división en lotes, requiriendo que los empresarios acrediten solvencia económica, financiera, técnica y profesional conforme a la normativa aplicable.

Ayuntamiento de Cabra
Abierto simplificado·Cabra·Pub. 15/09/2026
Presupuesto416.028,59 EUR
En Plazo
Fin presentación05/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación del césped del campo de fútbol del Arsenal de Cartagena

Licitación de obras para la rehabilitación integral del césped del campo de fútbol ubicado en el Arsenal de Cartagena. El contrato incluye la ejecución de las prestaciones definidas en el proyecto técnico aprobado por la Administración, conforme a los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación se realizará al licitador cuya oferta resulte más ventajosa, siempre que no supere el presupuesto base de licitación fijado para esta convocatoria.

Intendencia de Cartagena
Abierto simplificado·Murcia·Pub. 15/09/2026
Presupuesto257.713,85 EUR
En Plazo
Fin presentación05/10/2026
Ver detalles

Obras de mejora de accesos e imagen institucional de los campos de fútbol de las Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II

Contratación de obras de mejora enfocadas en los accesos y la imagen exterior de los campos de fútbol ubicados en las Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II. El proyecto persigue mejorar la funcionalidad y la presentación institucional de estas infraestructuras deportivas mediante intervenciones en accesibilidad y acabados exteriores que refuercen la identidad visual del complejo.

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 15/09/2026
Presupuesto412.095,48 EUR
En Plazo
Fin presentación05/10/2026
Ver detalles

Obras de acondicionamiento, mejora y modernización del Edificio Circular en el Parque Deportivo Puerta de Hierro

Licitación de obras de acondicionamiento, mejora y modernización del Edificio Circular ubicado en el Parque Deportivo Puerta de Hierro. Los trabajos incluyen intervenciones para la mejora integral de la infraestructura del edificio. La adjudicación se realizará conforme a criterios de precio y ampliación de plazo de garantía. Se requiere que el contratista acredite solvencia económica y técnica, pudiendo optar por clasificación empresarial en el Grupo C, Subgrupo 4, Categoría 2.

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 15/09/2026
Presupuesto194.589,86 EUR
En Plazo
Fin presentación06/10/2026
Ver detalles

Obras de construcción de pista multideportiva y mejora de su entorno - Concello de Melón

Licitación de obras para la construcción de una pista multideportiva e mejora de su entorno a través de procedimiento abierto simplificado. Las actuaciones incluyen trabajos de explanación, pavimentación, construcción de instalaciones deportivas, muros de contención e instalación de mobiliario urbano y señalización viaria. La adjudicación se realizará según criterios de mejor relación calidad-precio. Los precios se consideran fijos al ser el plazo de ejecución inferior a un año.

Ayuntamiento de Melón
Abierto simplificado·Melón·Pub. 11/09/2026
Presupuesto123.867,12 EUR
En Plazo
Fin presentación01/10/2026
Ver detalles

Obra de reforma de pista deportiva y construcción de valla perimetral en la Escuela Sant Àngel de Camarles

Contrato de obra para la rehabilitación integral de la pista deportiva existente en la Escuela Sant Àngel de Camarles, que incluye la adaptación del pavimento para usos deportivos diversos, la creación de una franja perimetral destinada a pista de atletismo con base resistent y tratamiento superficial, y la construcción de un sistema de cierre perimetral interior. El proyecto constituye una unidad funcional indivisible que mejora los espacios exteriores del centro educativo y permite el uso parcial de las instalaciones fuera del horario escolar manteniendo la seguridad del recinto.

Ajuntament de Camarles
Abierto simplificado·Camarles·Pub. 10/09/2026
Presupuesto133.815,00 EUR
En Plazo
Fin presentación30/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para construcción de dos pistas de pádel cubiertas en el polígono La Mies de Requejada

Contrato administrativo de obras para la construcción de dos pistas de pádel cubiertas ubicadas en el polígono industrial La Mies de Requejada. El proyecto incluye la ejecución completa de las instalaciones deportivas con cobertura, abarcando trabajos de estructura, instalaciones y acabados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La duración estimada de los trabajos es de seis meses, siendo necesario que el adjudicatario acredite solvencia técnica y financiera en el sector de edificaciones y estructuras metálicas.

Ayuntamiento de Polanco
Abierto simplificado·Polanco·Pub. 10/09/2026
Presupuesto277.137,97 EUR
En Plazo
Fin presentación01/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras para el acondicionamiento de la estructura y envolvente del Pabellón Municipal de Tenorio - Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade

Licitación de obras para el acondicionamiento integral de la estructura y envolvente del Pabellón Municipal de Tenorio, ubicado en el municipio de Cerdedo Cotobade. El contrato incluye la ejecución de trabajos de mejora estructural y envolvente del edificio municipal, con un plazo máximo de ejecución de ocho meses. El procedimiento de adjudicación es abierto y multicriterio, regulado por la legislación de contratos del sector público.

Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade
Abierto·Cerdedo cotobade·Pub. 10/09/2026
Presupuesto816.360,51 EUR
En Plazo
Fin presentación06/10/2026
Ver detalles