Licitación Obras Corredor Arroyo Periquito

Obras de reurbanización, pavimentación y renovación de redes en calle Corredera de Arahal

Contrato de obras para la reurbanización integral de la calle Corredera de Arahal, que incluye la pavimentación de la vía y la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. La Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR) licita este proyecto fraccionado en lotes para facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas. El lote 1 abarca la pavimentación y la renovación de redes, con requisitos técnicos específicos en materia de prevención de riesgos laborales, espacios confinados y trabajos con fibrocemento.

Instalación de nuevos filtros de arena EDAM Bocabarranco

Id licitación: 1839/2024; Órgano de Contratación: Vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria; Importe: 506362.13 EUR; Estado: PUB

Obras de renovación de la red de agua potable en la Pedanía del Raiguero de Almoradí

Contratación de obras para la primera fase de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la Pedanía del Raiguero de Almoradí. El proyecto surge de la necesidad de sustituir conducciones y acometidas obsoletas que generan averías frecuentes, mejorando la eficiencia del servicio y la calidad del suministro a los usuarios. La administración tramita esta contratación mediante procedimiento abierto simplificado para garantizar la modernización de las infraestructuras hídricas.

Obras de mejora, reparación y acondicionamiento del Parque San Antonio

Contrato de obras para la mejora integral del Parque San Antonio, que incluye reparación, conservación y acondicionamiento conforme a las unidades de obra especificadas en el proyecto técnico. Las actuaciones abarcan obra civil, instalaciones hidráulicas, pavimentación de caminos peatonales, mobiliario urbano y acabados. El contrato es cofinanciado por fondos FEADER, Administración General del Estado y Comunidad Autónoma en el marco de la normativa LEADER/PEPAC 2023-2027.

Contrato de obras de recuperación y puesta en valor del patrimonio romano: rehabilitación de la ponte O Córrego en el Barco de Valdeorras

Se licita un contrato de obras para la recuperación y rehabilitación de la ponte O Córrego, un elemento del patrimonio romano localizado en el municipio del Barco de Valdeorras. Las actuaciones se enmarcan dentro de la intervención P.1.2.2 de puesta en valor del patrimonio histórico. El órgano de contratación será designado según consta en el Anexo I del pliego, y la dirección facultativa supervisará la ejecución conforme a los artículos 237 a 246 de la LCSP.

Obras de reasfaltado de varias calles en Jerez de la Frontera, zona 3

Licitación de obras de reasfaltado en diversas calles del área urbana de Jerez de la Frontera, zona 3. El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de su Junta de Gobierno Local, convoca esta licitación para la ejecución de trabajos de pavimentación asfáltica que incluyen la reparación y renovación del firme en múltiples vías públicas de la zona especificada. Las obras están destinadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en el entramado urbano, garantizando la accesibilidad y el buen estado de la infraestructura viaria municipal.

Obras de construcción del mirador elevado en la Laguna de Sils y desmantelamiento del existente - Ayuntamiento de Sils

Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de construcción de un mirador elevado en la Laguna de Sils, incluyendo el desmantelamiento del mirador existente. El proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en mayo de 2026 y definitivamente en julio de 2026. El plazo de ejecución establecido es de dos meses a contar desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo. La ejecución de las obras incluye la realización de un acta de recepción al término de los trabajos y un período de garantía de un año o superior según oferta.

Obras mixtas de adecuación y mejora del pretratamiento de la depuradora del Sureste con coordinación de seguridad y salud - Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria

Se licita un contrato mixto de obras y servicios para la adecuación y mejora del pretratamiento de la estación depuradora de aguas residuales del Sureste. La Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria requiere la ejecución de trabajos de construcción en la depuradora según proyecto denominado 'Proyecto Reforma EDAR Sureste GC (18.06.26)-Firmado:V.Final', incluyendo como complemento el servicio de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. El adjudicatario debe entregar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento.

Obras de reforma e instalaciones para la rectoria de Tírvia destinada a dependencias municipales con creación de espacio de coworking

Contratación de obras de reforma e instalaciones en el edificio de la rectoria de Tírvia para adecuar las dependencias municipales e implementar un nuevo espacio de coworking. El contratista ejecutará los trabajos conforme a los principios éticos y normativa aplicable, utilizando obligatoriamente la lengua catalana en la documentación, comunicaciones y señalética derivada del contrato.

Obras de mejora del espacio público e infraestructura verde del Malecón - Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras

Licitación de obras para la mejora y rehabilitación del espacio público del Malecón mediante intervenciones de infraestructura verde en el municipio de O Barco de Valdeorras. El proyecto contempla actuaciones de acondicionamiento y modernización del entorno urbano con incorporación de elementos naturales y sostenibles. La ejecución de los trabajos será supervisada por la dirección facultativa del Ayuntamiento, que ejercerá las facultades de control, inspección y vigilancia de los materiales y obras ejecutadas conforme a las instrucciones técnicas establecidas.