Licitación Mejora de la red de abastecimiento

Obras de renovación de la red de distribución de agua potable en Veciana

Contratación de obras para la renovación de diversos tramos de la red de abastecimiento de agua potable del municipio de Veciana, ubicado en la comarca del Anoia. El proyecto comprende tres actuaciones principales: sustitución de tuberías de polietileno por nuevas tuberías de polietileno de alta densidad en los tramos Viudas-Cuatro Caminos e Ca l'Andreu-Granja Boladeras, e instalación de nueva tubería en el tramo Cuatro Caminos-Mas Lloret mediante maquinaria especializada adaptada a la naturaleza pedregosa del terreno.

Contrato de obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle El Sol y Barrio Otero Norte

Licitación de un contrato de obras para la renovación de la red de abastecimiento de agua que abarca la calle El Sol y el Barrio Otero Norte. El procedimiento es abierto simplificado, mediante el cual se adjudicará al licitador que presente la mejor relación calidad-precio. La adjudicación requiere que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras si el valor estimado es igual o superior a quinientos mil euros. Se formalizará mediante documento administrativo bajo la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de renovación de bocas de riego y acometidas de agua potable en Bobadilla

Contrato de obras para la renovación de bocas de riego y acometidas de agua potable en Bobadilla, licitado por el Ayuntamiento de Bobadilla mediante procedimiento abierto simplificado sumario. El presupuesto base de licitación asciende a 77.837,38 euros con cargo al presupuesto municipal de 2027. La ejecución se realizará en un plazo de tres meses desde el acta de comprobación del replanteo. La adjudicación se determinará atendiendo a criterios de mejor relación calidad-precio, considerando el precio (hasta 90 puntos) y la ampliación del plazo de garantía (hasta 10 puntos).

Obras de renovación de conducciones de abastecimiento de agua desde calle Sant Josep de Sa Talaia hasta depósito Ibiza Nueva en Santa Eulària des Riu

Contrato de obras para la renovación integral de las tuberías de abastecimiento de agua que conectan desde calle Sant Josep de Sa Talaia hasta el depósito Ibiza Nueva situado en Puig den Valls, en el término municipal de Santa Eulària des Riu. Las obras incluyen el suministro de materiales, prestación de mano de obra, realización de pruebas y replanteos, así como la documentación técnica necesaria para la puesta en servicio de las nuevas instalaciones de distribución de agua potable.

Contrato de obras de reposición de red de abastecimiento de agua en Puebla de Vícar Norte, Vícar (Almería)

Licitación de obras de reposición de la red de abastecimiento de agua en la localidad de Puebla de Vícar Norte, municipio de Vícar en Almería. El contrato incluye demoliciones, instalación de nueva red de abastecimiento, firmes y pavimentos, así como señalización vial. Se trata de un contrato de obras de naturaleza administrativa tramitado mediante procedimiento abierto simplificado con criterios múltiples de adjudicación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de ejecución de zonas de estacionamiento para autocaravanas en Alacón, Ariño y Gargallo

Contratación de obras para la construcción y habilitación de zonas de estacionamiento destinadas a autocaravanas en tres localidades de la comarca. El proyecto incluye la ejecución material de las infraestructuras necesarias, trabajos de saneamiento, instalaciones eléctricas y mobiliario urbano. Se trata de una iniciativa cofinanciada bajo el programa FITE 2024, dirigida a mejorar las dotaciones territoriales y la transformación del territorio comarcal.

Obras de mantenimiento, reparación y mejoras menores de redes de agua y saneamiento - Aigües de L'Horta

Acuerdo marco para la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y actuaciones menores en las redes de agua potable y saneamiento gestionadas por Aigües de L'Horta. Los trabajos incluyen intervenciones de conservación y mejora de infraestructuras hidráulicas. El contrato se estructura mediante un acuerdo marco con múltiples adjudicatarios, sin garantía de volumen mínimo de actuaciones.

Contrato de obras de mejora de la red de abastecimiento de agua en Viso, Céltigos y Loiba

Contrato de obras para la ejecución de mejoras en la red de abastecimiento de agua en las localidades de Viso, Céltigos y Loiba. La contratación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El proyecto técnico incluye estudio de seguridad y salud, así como gestión de residuos de construcción y demolición.

Obras de mejora y renovación de la red de agua potable en Arcos de la Frontera

Licitación de obras para la mejora y renovación de la red de distribución de agua potable en cinco calles del municipio de Arcos de la Frontera. El contrato incluye trabajos de construcción y reparación de tuberías, renovación de acometidas domiciliarias, reposición de valvulería de sectorización y repavimentación de viales afectados por la ejecución de las obras. Procedimiento abierto simplificado con un plazo de ejecución de dieciséis semanas.

Contrato de obras de renovación de conducción de agua de Fuente Bardés en Andilla

Se licita la ejecución de obras de construcción para la renovación del primer tramo de la conducción de Fuente Bardés en Andilla. El proyecto técnico ha sido redactado por Ingeniero Técnico de Obras Públicas y aprobado en septiembre de 2026. Las obras incluyen trabajos de construcción, instalación y distribución de tuberías de agua. La actuación se financia mediante subvención de la Diputación de Valencia dentro del Plan Abierto 2024-2027. El plazo de ejecución se establece en tres meses, con finalización obligatoria antes de abril de 2027.