Obras de acondicionamiento y puesta en uso de la Planta 1ª del nuevo edificio del Parque de Bomberos para la Policía Local

Obras de construcción de estación depuradora de aguas residuales en Revilla del Campo (Burgos)

Contratación de obras para la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la margen derecha del río Ausín en Revilla del Campo, Burgos. El proyecto incluye la interceptación de la red de saneamiento existente, ejecución de conducción de PVC y arqueta-canal de discriminación con válvula de tajadera y sistema de by-pass para mantener operativa la instalación depuradora actual como respaldo. Se trata de mejorar el tratamiento de aguas residuales municipales mediante un nuevo sistema de depuración que sustituya la actual instalación envejecida.

Obras de urbanización de la calle Camí de la Fam en Agost

Contrato de obras para la urbanización de la calle Camí de la Fam promovido por el Ayuntamiento de Agost. El proyecto comprende trabajos generales de construcción e ingeniería civil destinados a la mejora de infraestructuras viarias y equipamientos municipales, con financiación íntegra con recursos propios del consistorio. La ejecución está prevista en un plazo de cuatro meses.

Contrato mixto para la adquisición de horno crematorio, ejecución de obras y servicios técnicos de dirección de obra en el tanatorio municipal de Tarragona

Contrato mixto que comprende la adquisición de un nuevo horno crematorio, la ejecución de las obras de adecuación del edificio auxiliar y la sala de ceremonias, así como los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud correspondientes al proyecto básico y ejecutivo. Licita la Empresa Mixta de Servicios Fúnebres Municipales de Tarragona como parte de la segunda fase del plan director de obras del tanatorio municipal, aprobada en noviembre de 2025.

Obra de ejecución de rampa y empedrado en un tramo de la Ruta de la Piedra en seco GR-221 entre Valldemossa y Deià, con acceso al Refugio Can Boi

Se licita la ejecución de obras civiles consistentes en la construcción de una rampa y empedrado en un tramo de la Ruta de la Piedra en seco GR-221, en la zona de Valldemossa-Deià, específicamente para mejorar el acceso al Refugio Can Boi. Las obras se financian con presupuesto distribuido entre 2026 y 2027, y se regirán por sistema de precio cerrado a tanto alzado. Se requiere personal técnico cualificado, incluyendo un oficial marger con experiencia mínima de un año.

Obras de reforma del salón de plenos de la Casa Consistorial de Alcalá de Guadaíra

Contratación de obras de reforma del salón de plenos ubicado en la Casa Consistorial de Alcalá de Guadaíra, sita en Plaza del Duque nº 1. La ejecución se realizará conforme al proyecto técnico adjunto y se estructura en dos lotes. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado, siendo obligatoria la inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido en las propuestas económicas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra actuará como órgano de contratación.

Obras de mejora de accesibilidad en espacios públicos y renovación de la red de abastecimiento de agua potable

Contrato de obras para mejorar la accesibilidad en espacios públicos y renovar la red de abastecimiento de agua potable. La administración licita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la normativa de contratación pública. El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos conforme a los plazos establecidos, cumplir obligaciones laborales y sociales, gestionar los permisos necesarios y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud.

Obras de construcción de cobertizo para aparcamiento de maquinaria municipal en Alins

Contratación de obras de construcción de un cobertizo destinado al aparcamiento de maquinaria del Ayuntamiento de Alins, integrado en el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña 2025-2029. El proyecto incluye trabajos generales de construcción de inmuebles e ingeniería civil, con duración prevista de cinco meses y presupuesto base de licitación de 57.851,24 euros sin impuestos.

Contrato de obras de remodelación de nave industrial con redacción de proyecto de ejecución en Begues

Contrato administrativo de obras que comprende la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, y proyecto para obtención de licencia ambiental, seguido de la posterior ejecución de las obras de remodelación de una nave ubicada en la calle Sol de Begues para albergar la brigada municipal. El contrato incluye servicios de asistencia técnica y dirección de obra.

Obra de instalación de columbarios de foto porcelana en el Cementerio Municipal de Palma

Contratación de obra para la instalación de doscientos ochenta columbarios con foto porcelana en las agrupaciones de la primera a la octava del sector seis del Cementerio Municipal de Palma. Los trabajos incluyen la ejecución completa de la infraestructura, materiales y sistemas necesarios para la correcta puesta en obra de los columbarios, con un plazo de ejecución de cinco meses contados desde la firma del acta de replanteo.

Contrato de obras para mejora de instalaciones eléctricas y red subterránea de alimentación en repetidor de TDT de La Focella - Teverga

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de mejora de instalaciones eléctricas de suministro de energía en el centro de difusión de TDT del Principado de Asturias ubicado en La Focella-Teverga. Las actuaciones incluyen la materialización del enlace eléctrico entre el punto de conexión de la distribuidora y el repetidor mediante el despliegue de una canalización totalmente subterránea con una longitud de 1.478,81 metros lineales, ejecutado bajo la supervisión de eredes y conforme a la normativa sectorial vigente.