obras de ejecución de asfaltado del camino del molino en el paraje estero de domingo rubio en el t.m. de Palos de la Frontera

Adjudicado: .../... PRIMERA.- D. FRANCISCO JAVIER REBOLLO FERIA, mayor de edad, con D.N.I. núm. 29.787.898- T, en nombre y representación de la Empresa CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA, S.L.U., se compromete a la ejecución del contrato de obras “EJECUCIÓN DE FRESADO Y ASFALTADO DEL CAMINO DEL MOLINO EN EL PARAJE "ESTERO DE DOMINGO RUBIO", T.M. PALOS DE LA FRONTERA, con arreglo a la oferta presentada y conforme al Proyecto Técnico y pliego de cláusulas administrativas que figuran en el expediente, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna. SEGUNDA.- El contratista se obliga a ejecutar el contrato en los siguientes términos ofertados: CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA, S.L.U., con C.I.F. B 93205854, en los siguientes términos: PROPUESTA ECONÓMICA: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (52.589,91 €), Y ONCE MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (11.043,88 €), correspondientes al impuesto sobre el Valor Añadido. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: AMPLIACIÓN DE TRES (3) AÑOS EN EL PLAZO DE GARANTÍA, RESULTANDO UNA GARANTÍA TOTAL DE 4 AÑOS TERCERA. El plazo de ejecución es de UN (1) MES. El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación de replanteo. CUARTA.-Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud, del Proyecto, para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. QUINTA.- El contratista quedará sujeto al régimen de sanciones establecido en LCSP. SEXTA.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. SÉPTIMA.- No contiene el Pliego cláusula de revisión de precios. OCTAVA.- Ambas partes se obligan al exacto cumplimiento del contrato, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones técnicas. .../...