Obras mejora de las Calles Ubrique y El Bosque de Chipiona

Contrato de obras de remodelación de la Calle Granada en Lobres

Contratación mediante procedimiento abierto de las obras de remodelación de la Calle Granada en Lobres. Las obras incluyen demoliciones, movimiento de tierras, instalaciones de saneamiento y abastecimiento, pavimentación y señalización. El plazo de ejecución es de dos meses y medio. La forma de ejecución será mediante contrata. No se requiere clasificación del empresario por ser el importe inferior a quinientos mil euros.

Obras de remodelación del espacio peatonal en el entorno de Juan Ramón Jiménez

Contratación de obra pública para la ejecución de trabajos de remodelación y mejora del espacio peatonal existente en el entorno del Juan Ramón Jiménez. El proyecto incluye trabajos previos, demoliciones, excavaciones y demás prestaciones necesarias para completar la intervención. La ejecución se realizará mediante contrata con un plazo de dos meses y medio.

Contrato de obras de pavimentación de la calle Extramuros en Viana de Cega

Contratación de obras de pavimentación y mejora del firme de la calle Extramuros en Viana de Cega. El contrato incluye la ejecución del proyecto técnico completo de trabajos de pavimentación con mezclas bituminosas, conforme a las especificaciones técnicas particulares, cuadro de precios y presupuesto general que revisten carácter contractual. Las obras se adjudicarán al licitador que presente la oferta de menor precio, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Contrato de obras de mejora del pavimento en Camí de l'Advocat

Procedimiento abierto simplificado para la adjudicación de un contrato administrativo de obras de mejora y pavimentación del Camí de l'Advocat. Las actuaciones consisten en trabajos de asfaltado y pavimentación ejecutados como unidad funcional y constructiva, conforme al proyecto redactado por los servicios técnicos municipales. El contrato se licita sin división en lotes debido a la necesidad de coordinación conjunta de los trabajos para garantizar calidad y acabado uniforme del firme.

Obras de rehabilitación del firme de la Avenida de León en Benavente

Contratación de obras de renovación de la capa de aglomerado asfáltico de la carretera de León en Benavente. El Ayuntamiento de Benavente licita los trabajos de rehabilitación del firme vial incluidos en el proyecto técnico, con ejecución que puede extenderse a varios ejercicios presupuestarios. Las prestaciones comprenden la reposición de la carpeta de rodadura y trabajos asociados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de la Calle Primero de Mayo en Vilches

Licitación de obras para reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de la Calle Primero de Mayo en Vilches, Jaén. Se trata de una intervención integral en la vía pública que constituye una unidad funcional de ejecución. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado con criterios de mejor relación calidad-precio. La obra se ejecutará en un plazo de dos meses y está financiada con ayudas de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Contrato de obras de reordenación de la rotonda de calle Sant Antoni con Avenida de Sa Pau en Sant Lluís

Contratación de obras para la reordenación de la intersección entre la calle Sant Antoni y la Avenida de Sa Pau en Sant Lluís. El proyecto incluye trabajos de infraestructura vial con un plazo estimado de ejecución de dos meses. La obra se financia al cien por cien por el Consell Insular de Menorca a través del Plan Insular de Cooperación 2026. El adjudicatario será seleccionado mediante criterio único de precio mediante subasta electrónica.

Contrato de obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento con pavimentación en Alfambra

Se licita el contrato de obras para la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento ubicadas en la calle Carretera Santa Eulalia en confluencia con calles San Antonio y Doctor López de Alfambra, en el municipio de Alfambra (Teruel). Las obras incluyen la sustitución de infraestructuras existentes, la corrección de deficiencias detectadas y la pavimentación del espacio intervenido, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las redes, mejorar la eficiencia del servicio y asegurar una adecuada prestación a la ciudadanía.

Contrato de obras de pavimentación de viales fase 3 - Ayuntamiento de Alzira

Contrato administrativo de obras para la pavimentación de calles correspondiente a la tercera fase de mejora de viales públicos. El Ayuntamiento de Alzira licita estas obras de infraestructura vial con financiación incluida en el presupuesto general municipal. La ejecución de los trabajos será supervisada por la dirección facultativa, realizándose la facturación mensualmente según certificaciones de obra conformadas por la dirección técnica responsable.

Obras de infraestructura de seguridad ciudadana fase II en El Ejido

Contratación de la ejecución de obras civiles para la infraestructura de seguridad ciudadana fase II en El Ejido, Almería. El proyecto incluye canalizaciones de distribución y trabajos de pavimentación de calles en zonas de dominio público marítimo-terrestre, zona de servidumbre de protección y dominio público portuario. Las obras fueron excluidas de una licitación anterior por la necesidad de obtener autorizaciones sectoriales específicas para estas zonas.