Licitación Rehabilitación Ayuntamiento Villanueva de la Reina

CONTRACTE D'OBRES CONTINGUDES EN EL "PROJECTE D'ARRANJAMENT DE LA RENOVACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ DE PERÍMETRE DE LA SALA CAL LLOVET"

Contracte d'obres contingudes en el "Projecte d'arranjament de la renovació de la coberta i reparació de perímectre de la Sala Cal Llovet".

Contratación de trabajos de eliminación de amianto de la cubierta de la Casa Concejil de Villanueva de Yerri

Licitación pública para la ejecución de trabajos de retirada y eliminación de materiales que contienen amianto ubicados en la cubierta del edificio Casa Concejil, situado en Villanueva de Yerri. El Concejo de Villanueva de Yerri convoca este contrato para garantizar la seguridad del inmueble municipal mediante el desmontaje controlado y gestión adecuada de residuos amianto conforme a normativa vigente de protección ambiental y salud laboral.

Contrato de obras de mejora de la cubierta de la pista polideportiva de Molló

Licitación pública para la ejecución de obras de mejora de la cubierta de la instalación polideportiva ubicada en Molló. El contrato comprende trabajos de reparación y rehabilitación de la estructura de cubierta conforme al proyecto técnico aprobado. Las empresas interesadas deberán acreditar solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de negocio de referencia de los últimos ejercicios disponibles, cumpliendo los requisitos administrativos y técnicos establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas y condiciones administrativas.

Obras de renovación de la cubierta del cuerpo anexo del chalet de Casa Caridad

Contratación de obras para la renovación integral de la cubierta del cuerpo anexo del edificio de Casa Caridad. Los trabajos incluyen la sustitución de las tejas cerámicas dañadas y la reparación de la estructura de madera (encavalladas y biguetas) que conforman la cubierta principal y secundaria. El proyecto busca resolver los problemas de filtraciones de agua de lluvia, degradación estructural y estabilidad de la cubierta anexa, así como las grietas derivadas del assentamiento diferencial de las fachadas perimetrales del edificio.

Licitación de mejora de la cubierta del colegio de Donís - Concello de Cervantes

Contratación de obras de mejora y reparación de la cubierta del colegio de Donís, ubicado en San Román, por parte del Concello de Cervantes. El proyecto, con un presupuesto de 53.423,38 euros, tiene como objetivo mejorar las condiciones de estanqueidad e impermeabilización de la estructura existente del centro educativo, garantizando su funcionalidad y durabilidad. Las obras se encuentran actualmente en plazo de licitación pública para la selección de la empresa adjudicataria.

Contratación de obras de remodelación de plaza Lehendakar Agirre y construcción de cubierta

Procedimiento abierto simplificado para la contratación de obras consistentes en la remodelación de la plaza Lehendakar Agirre y construcción de cubierta. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutará conforme a las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. Los licitadores deberán acreditar su capacidad legal, solvencia económica, financiera y técnica para la ejecución de la obra.

Contrato de obras para construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento de residencia de mayores

Licitación pública de obras para la ejecución de cubiertas y estructuras de cerramiento de una residencia de mayores. Las prestaciones incluyen la construcción de faldones, cubrición, conductos de ventilación y limahoyas conforme al proyecto técnico redactado por Luciano Pablos Redoindo. El plazo de ejecución es de tres meses y el presupuesto base de licitación asciende a 128.511,92 euros con impuestos incluidos. El procedimiento es abierto según la normativa de contratación pública del sector público.

Contrato de obras de acondicionamiento y vallado perimetral sur del Grupo de Alerta y Control de la Base Aérea de Gando

Licitación de obras de acondicionamiento y vallado perimetral en el área sur del Grupo de Alerta y Control ubicado en la Base Aérea de Gando. El proyecto constituye una obra de rehabilitación y reforma de infraestructuras existentes, clasificada como obra de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. Los trabajos no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra al tratarse de una rehabilitación de elementos constructivos ya existentes. El órgano de contratación es una unidad administrativa del Ministerio de Defensa.

Contrato de obras para ejecución de cubierta en pista multideporte exterior del Polideportivo Lasesarre en Barakaldo

Licitación pública para la ejecución de obras de construcción de una cubierta en la pista multideporte exterior del Polideportivo Lasesarre, ubicado en Barakaldo. El Ayuntamiento de Barakaldo tramita este contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, requiriendo clasificación profesional en Grupo C, Subgrupo 3, Categoría 4. Se trata de un contrato mixto que incluye prestaciones de obras y servicios, con obligación de elaborar proyecto técnico y cumplir con normativa de seguridad, salud y gestión de residuos de construcción.

Contrato de obras para ampliación del CEIP Gabriel Comas i Ribas con cubierta polideportiva en Esporles

Licitación de obras para la construcción de una cubierta sobre la pista polideportiva exterior del colegio público Gabriel Comas i Ribas, ubicado en Esporles, Illes Balears. El proyecto pretende proteger las instalaciones deportivas de las inclemencias meteorológicas, permitiendo el desarrollo continuo de actividades educativas y deportivas del alumnado durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.