Licitaciones de Trabajos generales de construcción

Obras de mantenimiento y conservación de viales urbanos en Marratxí

Contratación de obras de mantenimiento y conservación de la red viaria municipal del término de Marratxí durante dos años. Los trabajos incluyen actuaciones preventivas y correctivas sobre pavimentación asfáltica, reparación de calzadas, bacheo, fresado y reasfaltado, así como labores de seguridad vial en los núcleos urbanos. El contratista debe garantizar la funcionalidad y seguridad de todos los elementos que conforman la infraestructura viaria, incluyendo señalización de obras y medidas de prevención de riesgos laborales.

Contrato de obras de reforma y ajardinamiento de los jardines del PAU R2 en Cabra

Contratación de obras para la reforma integral de los jardines y aceras situados en la zona del Polígono de Actuación Urbanística R2 de Cabra, Córdoba. Las prestaciones comprenden la fabricación, suministro e instalación de todos los elementos que componen la zona ajardinada, incluyendo trabajos de paisajismo. El contrato tiene carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutará de forma unitaria sin división en lotes por razones técnicas y de coordinación constructiva en un espacio reducido.

Obras de estabilización de muro en el Camino de El Monte de Pedro Álvarez

Contrato de obras para la estabilización de un muro ubicado en un tramo del Camino de El Monte en la localidad de Pedro Álvarez. Se trata de la Fase 1 del proyecto, licitado mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se tramita sin división en lotes.

Obras de mejora de redes de saneamiento y abastecimiento de agua y pavimentación del Polígono Industrial El Algarrobito

Contratación de obras administrativas para la mejora integral de infraestructuras hidráulicas y viales en el Polígono Industrial El Algarrobito. Las actuaciones comprenden la instalación y renovación de tuberías para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas residuales, así como trabajos de pavimentación y asfaltado de calles que mejoren la transitabilidad para tráfico de vehículos pesados. El contrato se estructura en dos lotes independientes financiados parcialmente por el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico.

Obras de reforma integral de aseos de planta baja del Teatro Cine Avenida en Santo Domingo de la Calzada

Contrato de obras administrativas para la reforma completa de los aseos de la planta baja del Teatro Cine Avenida ubicado en Santo Domingo de la Calzada. Las actuaciones incluyen la sustitución de pavimentos, revestimientos, falsos techos, carpinterías y aparatos sanitarios, con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionalidad, accesibilidad, salubridad y conservación del equipamiento cultural, que data de 1943. Se trata de una obra completa susceptible de entrega al uso público sin requerir intervenciones complementarias esenciales.

Obras de acondicionamiento de accesos para personas con discapacidad en el entorno urbano del Ayuntamiento de Ágreda

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento de accesos destinados a personas con discapacidad en el entorno urbano. El Ayuntamiento de Ágreda licita estas obras, financiadas a través del Plan Provincial 2026 de la Diputación Provincial de Soria y recursos propios. El proyecto ha sido elaborado por el arquitecto Javier Serrano Egido. Las obras se ejecutarán bajo el régimen jurídico de la Ley de Contratos del Sector Público, sin sujeción a regulación armonizada, por un presupuesto base de cincuenta mil euros.

Obras de instalación de toldos en la Plaza España de Novelda del Guadiana, Badajoz

Se licita la ejecución de obras para la instalación de toldos en la Plaza España del municipio de Novelda del Guadiana, en la provincia de Badajoz. El contratista deberá realizar estudios previos de viabilidad técnica, incluidos cálculos estructurales y estudio geotécnico de las cimentaciones, así como garantizar la calidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio acreditado. Se requiere designar un jefe de obra cualificado y presentar un plan detallado de ejecución, con obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, coordinación con entidades afectadas y soluciones para el tránsito peatonal durante la ejecución.

Obras de ampliación de balsa de almacenamiento de agua en Alcubierre

Contrato de obras para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua del municipio de Alcubierre, en Huesca. El proyecto pretende reforzar la garantía y autonomía del abastecimiento municipal mediante el incremento de la infraestructura existente de almacenamiento. La actuación se adjudica por criterio único de precio, con un plazo de ejecución de dos meses.

Contrato de obras de adecuación de local como aula de formación en centro multiusos

Se licita un contrato de obras para la adecuación de un local destinado a funcionar como aula de formación en un centro multiusos. Los trabajos incluyen la ejecución del proyecto técnico de adaptación del espacio conforme a los requisitos necesarios para su uso formativo. El valor estimado del contrato es de noventa y cuatro mil euros aproximadamente, sin incluir IVA. El contrato tiene carácter administrativo y no está sujeto a regulación armonizada al no superar el umbral de cinco millones de euros.

Concesión demanial de terrenos públicos para construcción de viviendas protegidas en Avenida de Imperio Argentina - Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, licita la concesión demanial de una parcela de dominio público situada en la Avenida de Imperio Argentina para la construcción y explotación de viviendas protegidas y alojamientos protegidos. El adjudicatario deberá presentar una propuesta arquitectónica que incluya ordenación de volúmenes, proyecto básico y de ejecución, métodos de construcción sostenibles, y un plan de explotación con intervención social, educativa y formativa para los residentes.