Licitaciones de Trabajos generales de construcción

Obras de conversión de intersección en glorieta cerrada en la carretera N-501, kilómetro 77, provincia de Salamanca

Licitación de obras para la transformación de una intersección en una glorieta cerrada en la carretera nacional N-501, en el término kilométrico 77+000, dentro de la provincia de Salamanca. El contrato incluye trabajos de infraestructura vial y se sujeta a la normativa de patrimonio histórico español aplicable. La ejecución está programada para el año 2027, con un presupuesto base que incluye costes de inversión y gastos indirectos conforme a la legislación vigente.

Obras de mejora de la intersección de carreteras SC-20 y N-550 en Santiago de Compostela

Contratación de obras para la mejora de la intersección entre la carretera SC-20 en el punto kilométrico 10+350 y la carretera N-550 en el punto kilométrico 67+150, ubicadas en el término municipal de Santiago de Compostela, provincia de A Coruña. El proyecto incluye intervenciones de infraestructura vial destinadas a optimizar la seguridad y funcionalidad del cruce de ambas carreteras.

Servicio de gestión integral del polideportivo municipal La Balaguera de Albal

Contratación del servicio de gestión integral de las instalaciones del polideportivo municipal La Balaguera en Albal, que comprende apertura y cierre de instalaciones, control de acceso, mantenimiento, limpieza, jardinería, planificación y dinamización de actividades deportivas municipales, así como coordinación técnica con el departamento de Deportes, escuelas deportivas municipales y centros docentes. El servicio tendrá una duración de tres años, ejecutándose once meses al año de septiembre a julio, con posibilidad de una prórroga anual adicional.

Obras de ampliación de instalaciones deportivas con edificio para gimnasio en el municipio de Baños de Río Tobía

Contratación de obras para la ampliación de las instalaciones deportivas municipales en Baños de Río Tobía, La Rioja, mediante la construcción de un nuevo edificio destinado a gimnasio. El proyecto ha sido modificado y aprobado en octubre de dos mil veintiséis. La licitación se realiza bajo procedimiento abierto con tramitación ordinaria, siendo el precio el único criterio de adjudicación.

Obras de demolición y construcción de nuevo pabellón de usos múltiples para desarrollo urbano sostenible

Contratación de obras de demolición y construcción de un nuevo pabellón polivalente en el marco de un proyecto de desarrollo urbano sostenible cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El contrato incluye la ejecución completa de las obras conforme al proyecto técnico, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación y especiales condiciones de ejecución.

Contrato de obras de reforma de pasarelas 2 y 3 en Puerto de Almería

Licitación de obras de reforma de las pasarelas números 2 y 3 en las instalaciones del Puerto de Almería, convocada por la Autoridad Portuaria de Almería. El contrato comprende la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico, con plazo de ejecución a proponer por el adjudicatario dentro del máximo establecido. La supervisión y responsabilidad recae en el responsable del contrato designado por la Presidenta de la Autoridad Portuaria.

Contrato de obras de renovación de infraestructuras en calle Redondo Portillo de Almodóvar del Campo

Contratación de obras para la renovación integral de las infraestructuras en la calle Redondo Portillo del municipio de Almodóvar del Campo. El proyecto incluye la renovación de la red de distribución de agua, la pavimentación de la calzada y la reconstrucción de los acerados. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico aprobado por resolución municipal y se completarán en un plazo de cinco meses. El contrato se gestiona mediante procedimiento abierto simplificado y se financia con cargo al presupuesto municipal y al Plan Extraordinario de Obras Municipales de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Contrato de obras para la mejora de las condiciones de alimentación de fauna silvestre en reservas de caza de Riaño afectadas por incendios forestales

Contrato de obras para ejecutar mejoras en las condiciones de alimentación de la fauna silvestre en las reservas regionales de caza ubicadas en Riaño, provincia de León, que han sido afectadas por incendios forestales. El proyecto incluye trabajos según especificaciones técnicas contenidas en proyecto y memoria, con supervisión de dirección facultativa. El contrato se rige por normativa de contratación pública y derecho privado.

Obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales públicos

Contratación de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales públicos estructurada en tres lotes. El procedimiento incluye requisitos de solvencia económica, financiera y técnica para los licitadores, con clasificación obligatoria para contratos de valor igual o superior a quinientos mil euros. Se aplican normativas de contratación pública estatal y, en su caso, disposiciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuando exista financiación de estos fondos.

Obras de reforma y ampliación del Centro de Atención Primaria de Cassá de la Selva y Base del Servicio de Emergencias

Licitación de las obras de reforma y ampliación del Centro de Atención Primaria de Cassá de la Selva y la Base del Servicio de Emergencias, correspondientes a la segunda fase del proyecto de ampliación del centro sanitario. El contrato incluye la ejecución de los trabajos definidos en el proyecto técnico aprobado, con plazo de finalización antes del 31 de diciembre de 2027. Se requiere que las empresas licitadoras acrediten experiencia en obras de reforma en centros sanitarios y dispongan de clasificación empresarial en el grupo C de edificaciones.