Licitaciones de Trabajos generales de construcción

Obras de mejora en el Centro de Acogida de Animales

Contratación de obras destinadas a la mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Centro de Acogida de Animales. El contrato se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y normativa administrativa aplicable. La Junta de Gobierno Local es el órgano de contratación competente. El empresario adjudicatario deberá aportar el equipo de personal, maquinaria y medios especificados, designar un delegado técnico residente en la zona y aceptar todos los términos del proyecto técnico y pliegos.

Obras de mantenimiento de pistas forestales asfaltadas en montes de utilidad pública de Mombeltrán y Arenas de San Pedro

Contratación de obras de mantenimiento y conservación de pistas forestales con superficie asfaltada ubicadas en varios montes de utilidad pública situados en las comarcas de Mombeltrán y Arenas de San Pedro. El contrato incluye trabajos de reparación, reciclado de materiales de construcción y demolición, y otras operaciones necesarias para garantizar el estado adecuado de estas vías forestales. La ejecución se realizará mediante procedimiento abierto simplificado con pagos parciales mensuales.

Obras de puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Santa Engracia de Jaca

Contratación de las obras para la puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales ubicada en Santa Engracia de Jaca, en la provincia de Huesca. El proyecto incluye trabajos de construcción de la planta de depuración, instalaciones de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de suministro de electricidad. La ejecución se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y debe coordinarse de forma integrada.

Servicio de alquiler, transporte, montaje y mantenimiento de escenario cubierto para el Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife

Contratación de suministro en régimen de arrendamiento de un escenario cubierto tipo layher o sistema modular similar, con techo a dos aguas y dimensiones interiores mínimas de veinte metros de boca por veintidós metros de fondo, incluyendo transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje de la infraestructura para la realización del XXXII Concierto de Navidad organizado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife durante el año 2026. El contratista deberá designar un responsable de infraestructuras que permanezca in situ durante toda la ejecución de los trabajos.

Contrato de obras de pavimentación de calles en El Villar de Enciso

Contrato administrativo de obras para la pavimentación de varias calles ubicadas en la Pedanía de El Villar de Enciso. Las obras incluyen trabajos de pavimentación vial y saneamiento, con un presupuesto base de licitación de 75.000,00 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. La obra será cofinanciada por el Ayuntamiento de Enciso y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Obra de reurbanización de Plaza Fariñas en La Línea de la Concepción

Contratación de la ejecución de obras de reurbanización de la Plaza Fariñas ubicada en La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz. El contrato incluye los trabajos, materiales y servicios necesarios conforme al proyecto técnico y al estudio de Seguridad y Salud establecidos. La entidad local licita esta obra mediante procedimiento simplificado, requiriendo que los licitadores cuenten con la clasificación empresarial necesaria y se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores.

Contrato de obras para construcción de edificio social municipal en La Tuda, Pereruela

Contratación de la ejecución de obras para la construcción de un edificio social municipal ubicado en el Camino de Pereruela de la localidad de La Tuda, anejo de Pereruela, en Zamora. El proyecto, diseñado por arquitecto titulado, comprende trabajos de construcción que incluyen cimentación, estructura, cubiertas, instalaciones de fontanería, electricidad, climatización y otras prestaciones necesarias para la finalización de la obra. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto y será adjudicada conforme al criterio de mejor relación calidad-precio.

Obras de pavimentación de varias calles en Poyales, Enciso

Licitación de obras de pavimentación de calles en Poyales, localidad de la provincia de La Rioja. El contrato comprende la ejecución de trabajos de pavimentación y asfaltado, incluyendo obras de saneamiento y construcción de tuberías para aguas y aguas residuales conforme al proyecto técnico redactado por el Arquitecto Técnico Fernando Marín Martínez-Losa. Se trata de un procedimiento abierto simplificado sumario cuya adjudicación se fundamenta en criterios de precio y ampliación de plazo de garantía.

Obras de reparación, mantenimiento y mejora de la eficiencia energética del polideportivo municipal Darío Gómez Gil de Ezcaray

Contratación de obras de reparación, mantenimiento y mejora de la eficiencia energética del polideportivo municipal Darío Gómez Gil en Ezcaray. El proyecto, redactado por el arquitecto Gonzalo Latorre, incluye la renovación de la iluminación del frontón y la reparación y acondicionamiento de paredes y frontis. La ejecución se estructura en dos lotes independientes mediante procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras de pavimentación de varias calles en Navalsaz, Enciso

Contratación de obras de pavimentación de varias calles ubicadas en Navalsaz, municipio de Enciso. Las obras incluyen trabajos de pavimentación de calles, saneamiento y distribución de aguas según proyecto técnico redactado por arquitecto técnico colegiado. El contrato se rige por procedimiento abierto simplificado sumario conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La financiación corre a cargo del Ayuntamiento de Enciso y la Comunidad Autónoma de La Rioja.