Licitación Paseo de las Cruces

Obras de adecuación del sendero Sender de la Costa en la Playa del Torres de Villajoyosa

Contrato de obras administrativas para la adecuación técnica, constructiva y económica del itinerario peatonal denominado Sender de la Costa, situado en el entorno de la Playa del Torres en Villajoyosa (Alicante). Las actuaciones comprenden el mantenimiento de la infraestructura, mejora de la transpirabilidad y seguridad tanto para visitantes como para tareas de mantenimiento. El objeto se divide en tres lotes funcionales, siendo esta licitación específicamente del Lote 1 relativo a accesos y plataformas superiores del sendero.

Obras de reparación y arreglo de caminos dañados por lluvias torrenciales

Contratación de obras para la reparación y arreglo de caminos que resultaron dañados tras las lluvias torrenciales de marzo de 2025. El procedimiento de selección es abierto simplificado, con adjudicación por mejor relación calidad-precio. La duración estimada de ejecución es de cinco meses, contados desde la comprobación del replanteo.

Contrato de obras para la mejora de la accesibilidad en cruces de peatones de Tárrega

Contratación de obras para mejorar la accesibilidad universal en voreras y cruces peatonales de varios carrers de Tárrega, cumpliendo el Código de Accesibilidad de Catalunya. Las actuaciones garantizan que los elementos de circulación peatonal cumplan con los requisitos de accesibilidad establecidos, mejorando así las condiciones para todos los peatones, especialmente personas con discapacidad. El presupuesto base de licitación es de 64.404,05 euros con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses.

Obras de reposición de paseo peatonal en hormigón desactivado - Ayuntamiento de Villamantilla

Licitación de obras para la reposición de un paseo peatonal ejecutado en hormigón desactivado en Villamantilla. El Ayuntamiento de Villamantilla convoca este proyecto de mejora de infraestructura urbana destinado a renovar la superficie de circulación peatonal mediante técnica de hormigón desactivado, que proporciona acabado decorativo y antideslizante. Las obras incluyen la preparación del terreno, demolición del pavimento existente, base de apoyo y ejecución del nuevo firme con los remates y acabados correspondientes.

Obra de mantenimiento y mejora del camino existente para optimizar la conectividad peatonal entre el carrer Àngel Guimerà y el molí de ca l'Almiralló - Ajuntament de La Pobla de Claramunt

El Ajuntament de La Pobla de Claramunt licita la contratación de obras de adecuación de un camino existente destinado a mejorar la conectividad y accesibilidad peatonal en el tramo comprendido entre el carrer Àngel Guimerà y el molí de ca l'Almiralló, fase inicial del proyecto. La administración busca contratar con una empresa especializada que disponga de garantía de buen desempeño para ejecutar los trabajos contemplados en el proyecto aprobado, ya que el ayuntamiento no posee infraestructura ni personal adecuado para esta actuación.

Contrato de obras de rehabilitación de tramos del Jardín del Turia

Licitación de contrato de obras para la rehabilitación de los tramos X y XI del Jardín del Turia. Se trata de un contrato administrativo de obras regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme al proyecto técnico, programa de trabajo y cuadros de precios. La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios personales y materiales necesarios, incluyendo un jefe de obra con titulación en ingeniería civil o arquitectura que coordine todos los trabajos y sea interlocutor de la dirección.

Obras de adecuación del cauce del río para actividades deportivas, cuarta fase, en Algarrobo

Contrato de obras administrativas para la ejecución de las actuaciones de adecuación del cauce del río destinadas a actividades deportivas en su cuarta fase de desarrollo en el municipio de Algarrobo. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto con criterios de mejor relación calidad-precio. El presupuesto de ejecución material asciende a 791.576,89 euros, requiriéndose clasificación del contratista en categoría 3, grupo A movimiento de tierras, subgrupo 2 explanaciones.

Contrato de obras para mejora y adecuación de sendas, miradores y mobiliario en montes de Patrimonio Nacional

Se licita la ejecución de obras destinadas a mejorar las condiciones de uso, accesibilidad y conservación de sendas, mobiliario y miradores ubicados en montes de Patrimonio Nacional. Las actuaciones se desarrollarán en el Monte de El Pardo, dependiente de la Delegación de El Pardo en Madrid, y en el Bosque de Riofrío, perteneciente a la Delegación del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso en Segovia. El contrato se estructura en dos lotes diferenciados, siendo necesario que el contratista aporte compromiso de medios personales específicos para la ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en las prescripciones técnicas.

Obras de embellecimiento de la cuesta de la iglesia parroquial San Millán de Moraleja de Enmedio

Contratación de obras para el embellecimiento de la cuesta de la iglesia parroquial San Millán en Moraleja de Enmedio. Las prestaciones incluyen trabajos de pavimentación de calles, construcción de caminos peatonales, paisajismo en zonas verdes, instalación de equipos de alumbrado exterior y colocación de mobiliario urbano. El plazo de ejecución es de tres meses a partir del acta de replanteo. El procedimiento de selección es abierto simplificado con tramitación ordinaria.