Licitaciones.io
Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Alcalá de guadaíra, Sevilla, Andalucía, España

Anuncio de Licitación

09/10/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

09/10/2024

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

29/10/2024

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

25/03/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

21/04/2025

Perfil del contratante

Anuncio Modificación de Contrato

02/10/2025

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Rehabilitación de Pistas de Pádel

Licitaciones públicas: obras de rehabilitación de pistas de pádel en el Complejo Deportivo Distrito Sur. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

346.103,86 €

Importe sin impuestos

286.036,25 €

Valor estimado del contrato

286.036,25 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

09/10/2024

Ultima actualización

02/10/2025

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45212210 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica un solo deporte

Título oficial

obras de rehabilitación de pistas de pádel en el Complejo Deportivo Distrito Sur, ubicado en la calle La Habana s/n (C-2024/063)

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 29/10/2024

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 29/10/2024

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Los licitadores deberán disponer de experiencia en la ejecución de obras de igual o similar naturaleza de la que constituye el objeto del contrato, ejecutadas en los cinco últimos años y avaladas por certificados de buena ejecución, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 250.000 €. No obstante, la referida solvencia podrá suplirse por la posesión de la siguiente clasificación profesional mínima: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6 y 9, categoría 2 en cada subgrupo. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, en el supuesto de resultar propuesto adjudicatario, las obras ejecutadas se acreditarán mediante certificados de buena ejecución, que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Dichos certificados serán expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Para las empresas de nueva creación, con una antigüedad inferior a 5 años, la citada solvencia técnica podrá justificarse mediante alguno de los medios descritos en los apartados b) a f) del art. 88.1 LCSP.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Los licitadores deberán disponer de un volumen anual de negocios, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 515.000 €. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará, en el supuesto de resultar propuesto adjudicatario, por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. No obstante, también podrá justificarse la citada solvencia económica o financiera, de acuerdo con la doctrina mantenida en la Resolución nº 635/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la nº 173/2020, del Tribunal Administrativos de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en interpretación del art. 86 LCSP, si no resulta posible a través de los medios anteriores, o cuando se trate de una empresa de nueva creación por disponer de una antigüedad inferior a 5 años, mediante el compromiso de aportación de documentación alternativa, que el órgano de contratación considere suficiente. Con independencia de lo expuesto, cuando por una razón válida el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas anteriormente, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado. La referida solvencia podrá ser sustituida por la disposición de la siguiente clasificación profesional mínima: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6 y 9, categoría 2 en cada subgrupo.

Calificaciones específicas

  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5
  • Especial - x5

Términos de adjudicación

  • Compromiso de ampliación del plazo de garantía: 10%
  • Oferta económica: 90%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Según informes técnicos de 18 de noviembre y 23 de diciembre de 2024

Importe adjudicado

226.919,94 € -34%

Participantes

13

Fecha adjudicación

21/03/2025

Licitaciones similares

Obras de ejecución de aparcamiento de vehículos y autocaravanas con área deportiva y servicios complementarios

Contratación de las obras de ejecución de un proyecto integral que comprende la construcción de un aparcamiento para vehículos y autocaravanas, junto con una zona de área deportiva y servicios complementarios asociados. Las obras se desarrollarán conforme al proyecto básico y de ejecución elaborado por los arquitectos designados, ubicadas en la parcela especificada.

Ajuntament de Gratallops
Abierto simplificado·Gratallops·Pub. 09/10/2026
Presupuesto235.932,40 EUR
En Plazo
Fin presentación28/10/2026
Ver detalles

Obras de construcción de campo de fútbol de césped artificial en el CEIP Maestra Ángeles Cuesta de Marchena

Contratación de las obras de construcción de un campo de fútbol con césped artificial para el Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra Ángeles Cuesta ubicado en Marchena, Sevilla. El procedimiento de licitación es abierto simplificado, dirigido a empresas constructoras con capacidad técnica y económica acreditada. La ejecución incluye la dirección de obra y seguimiento técnico por parte de la administración contratante.

Ayuntamiento de Marchena
Abierto simplificado·Marchena (sevilla)·Pub. 05/10/2026
Presupuesto775.919,42 EUR
En Plazo
Fin presentación26/10/2026
Ver detalles

Obras de cubierta para pista de pádel y zona de calistenia del Ayuntamiento de El Pedernoso

Licitación de obras para la construcción de una cubierta en la pista de pádel e instalación de cubierta en la zona de calistenia del municipio de El Pedernoso. El proyecto, promovido por la Alcaldía del Ayuntamiento de El Pedernoso, tiene como objetivo mejorar las instalaciones deportivas municipales, permitiendo el uso de estas áreas en condiciones meteorológicas adversas. Las obras incluyen la ejecución de estructura y elementos de cobertura para ambas zonas de entrenamiento y práctica deportiva.

Ayuntamiento de El Pedernoso
Abierto simplificado·El pedernoso·Pub. 05/10/2026
Presupuesto61.293,39 EUR
En Plazo
Fin presentación23/10/2026
Ver detalles

Ejecución de obras de un parque de patinaje en Blanes

Licitación de las obras de construcción de un parque de patinaje ubicado entre la Avenida del Parlamento y la Avenida de Joan Carles I en el municipio de Blanes. El proyecto incluye la ejecución de elementos de rodadura realizados in situ, formigonad proyectado en superficies no horizontales y sistemas de drenaje. Se requiere experiencia acreditada en obras similares de skate parks con características técnicas equivalentes.

Ajuntament de Blanes
Abierto simplificado·Blanes·Pub. 05/10/2026
Presupuesto165.110,01 EUR
En Plazo
Fin presentación26/10/2026
Ver detalles

Obras de reconstrucción del campo de fútbol municipal de Almoharín con ejecución de césped artificial

Contrato de obras para la reconstrucción integral del Campo de Fútbol Municipal de Almoharín mediante la ejecución de un campo de césped artificial conforme al proyecto técnico aprobado. Las obras incluyen explanación, drenaje, firmes, riego, base elástica, instalación del césped y equipamiento complementario, así como preinstalación de alumbrado técnicamente definida. El Ayuntamiento de Almoharín licita esta intervención unitaria que requiere coordinación funcional y técnica entre todas las fases constructivas para lograr una instalación deportiva moderna y funcional.

Ayuntamiento de Almoharín
Abierto simplificado·Almoharín·Pub. 30/09/2026
Presupuesto416.780,00 EUR
En Plazo
Fin presentación20/10/2026
Ver detalles

Obras de construcción de pista de pádel cubierta

Contratación de obras para la construcción de una pista de pádel cubierta. El órgano de contratación licita esta obra pública conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo un presupuesto base de licitación de 107.104,34 euros IVA incluido. La ejecución será supervisada por el director facultativo de la obra, designado como Arquitecto Técnico Municipal, quien adoptará las decisiones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
Abierto simplificado·Villanueva de los infantes·Pub. 28/09/2026
Presupuesto88.515,98 EUR
En Plazo
Fin presentación19/10/2026
Ver detalles

Construcción de pista de pádel iluminada en Cortes y Graena

Licitación pública para la construcción de una pista de pádel iluminada en el municipio de Cortes y Graena, Granada. El Ayuntamiento de Cortes y Graena promueve esta obra destinada a dotar al municipio de instalaciones deportivas modernas y accesibles. El proyecto incluye la ejecución de la pista de juego, sistemas de iluminación artificial y las obras complementarias necesarias para garantizar la funcionalidad y seguridad de la instalación deportiva.

Ayuntamiento de Cortes y Graena
Abierto simplificado·Graena·Pub. 25/09/2026
Presupuesto71.907,02 EUR
Cierra en 3 días
Fin presentación16/10/2026
Ver detalles

Obras de construcción de pista de pádel y mejora de las instalaciones deportivas en La Ribera de Cabanes

Contratación de obras para la construcción de una pista de pádel y mejora integral de la zona deportiva ubicada en las instalaciones anexas al edificio sociocultural de La Venta San Antonio-Estación. El proyecto incluye trabajos de acondicionamiento y dotación de las instalaciones deportivas existentes, con un plazo de ejecución de tres meses. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de Cabanes
Abierto simplificado·Cabanes·Pub. 21/09/2026
Presupuesto112.611,18 EUR
Cierra hoy
Fin presentación13/10/2026
Ver detalles