Licitación Reparación CO-3108 en Córdoba

Contrato de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal

Se licita la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal y uso público. Las prestaciones se definen en el correspondiente Proyecto aprobado, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. El régimen jurídico es de naturaleza administrativa, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas complementarias.

Obras de acondicionamiento de la carretera CA-9107 (Lora) entre los puntos kilométricos 3,8 y 5 - Diputación Provincial de Cádiz

Contratación de obras de acondicionamiento de la carretera CA-9107 denominada Lora, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 3,8 y el punto kilométrico 5, en La Provincia. El proyecto incluye la ejecución conforme al Proyecto Técnico aprobado por la Diputación Provincial de Cádiz, planos, memoria descriptiva de materiales, cuadros de precios, estudio de seguridad y salud, y programa de trabajo. Las obras se someterán a los criterios de adjudicación y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Obras de ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes existentes en zona portuaria de Ceuta

Contratación de obras para la ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes eléctricas existentes en la zona de emplazamiento de las bases de Servilimpce y Amgevicesa, situadas en la zona portuaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las obras se ejecutarán bajo un único adjudicatario para evitar interferencias y garantizar su correcta ejecución conforme a las prescripciones técnicas establecidas. El contrato se somete a la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Contrato de obras de pavimentación de calles y adecuación de servicios públicos en Gavet de la Conca

Contratación de obras para la mejora de infraestructuras municipales en los núcleos de Aransís, Sant Salvador de Toló y Sant Cristòfol de la Vall. Las actuaciones incluyen la mejora de la red de abastecimiento de agua, el sistema de drenaje y evacuación de aguas, así como la adecuación de pavimentos en las zonas de intervención para facilitar la circulación y mejorar la seguridad de los peatones. El Ayuntamiento de Gavet de la Conca licita estas obras mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de pavimentación y mejora de la calle Los Remedios y los miradores urbanos El Santo y Nelson Mandela en Vejer de la Frontera

Contrato administrativo de obras para la pavimentación y mejora integral de la calle Los Remedios, principal acceso al casco urbano de Vejer de la Frontera, y la urbanización de dos miradores públicos denominados El Santo y Nelson Mandela. Las obras incluyen trabajos previos, movimientos de tierras, solera de hormigón armado y pavimento de caucho. El proyecto es promovido por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera con financiación de la Diputación de Cádiz a través del programa Cádiz Marcha 2026.

Contrato de obras de renovación de la red de saneamiento del polígono industrial de Antequera

Contratación de obras para la renovación integral de la red de saneamiento del polígono industrial ubicado en Antequera, Málaga. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de construcción y renovación de tuberías para agua y aguas residuales. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto ordinario, con un presupuesto base de licitación de 688.528,08 euros sin IVA y un plazo de ejecución de 6 meses sin posibilidad de prórroga.

Obras de rehabilitación del firme de la carretera local LP-9221 en el tramo Torre-Serona a La Portella, Lleida

Contratación de obras de rehabilitación y pavimentación de la carretera local LP-9221 en la provincia de Lleida, en el tramo comprendido entre Torre-Serona y La Portella, abarcando los municipios de Benavent de Segrià, Vilanova de Segrià y La Portella. El proyecto incluye actuaciones específicas de reparación del firme entre los puntos kilométricos 5+459 y 12+622. La ejecución se realiza mediante procedimiento abierto con criterio de adjudicación basado en el precio.

Contrato de obras de asfalto 2024-2026 en el término municipal

Se licita la ejecución de obras de asfalto programadas para el período 2024-2026 en el término municipal. El contrato se estructura en lotes, permitiendo a los licitadores optar a uno, varios o todos ellos, sujeto a los límites establecidos. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto aprobado por la Administración, bajo la supervisión de la dirección facultativa, que será responsable de la inspección, comprobación y vigilancia de su correcta realización. El plazo de ejecución se iniciará desde el día siguiente al acta de replanteo.

Contrato de ejecución de obras de mejora de aceras y pavimento asfáltico en Polinyà

Contrato para la ejecución de obras de arranjament de voreres y mejoras del pavimento asfáltico en el carrer Pintor Velázquez y passatge de Joan Miró, ubicados en los polígonos industriales Sud-Est y Can Humet del término municipal de Polinyà. Las obras se tramitan anticipadamente con condición suspensiva de crédito suficiente para el ejercicio 2027, con financiación parcial mediante subvención de otras administraciones públicas. El procedimiento es abierto simplificado.

Obras de adecuación y mejora de la Calle Díaz y Suárez en Santo Domingo, Villa de Garafía

Contratación de obras para la adecuación y mejora de infraestructura vial en la Calle Díaz y Suárez de Santo Domingo, Villa de Garafía. El proyecto actualizado busca optimizar la movilidad peatonal y vehicular, mejorar las condiciones de estacionamiento, seguridad y accesibilidad en esta arteria principal de la localidad. La actuación fue aprobada por el Consejo de Gobierno Insular tras actualización del proyecto inicial que fue sometido a información pública.