Licitación Reparación de calzadas en Alcalá de Guadaíra

Obras de saneamiento y alcantarillado en calle Barranco de Guaro - Ayuntamiento de Guaro

Contratación de obras de saneamiento y alcantarillado en la calle Barranco del Ayuntamiento de Guaro. El proyecto incluye la actualización de precios unitarios y presupuestos conforme a los costes vigentes del mercado. La ejecución se desarrollará sin división en lotes debido a la interrelación técnica de las partidas. La financiación es parcial mediante ayuda de la Diputación Provincial de Málaga. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado sumario.

Ejecución de obras de mejora de caminos rurales en Maside

Contratación de trabajos de construcción y pavimentación para la ejecución de obras incluidas en el Proyecto de Mejora de Caminos Rurales en Maside durante el período 2026-2027, financiado mediante subvención MR701E. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Contrato de obras de reparación y mejora de instalaciones deportivas e infraestructuras viarias municipales del Ayuntamiento de Mirandilla

Contrato administrativo de obras para la reparación y mejora de instalaciones deportivas e infraestructuras viarias de titularidad municipal. El Ayuntamiento de Mirandilla ejecuta estas actuaciones al amparo de sus competencias en materia de infraestructuras viarias y equipamientos deportivos. La financiación proviene de la ayuda concedida conforme al artículo 7 del Real Decreto-Ley 5/2026, destinada a reparación, reconstrucción y mejora de infraestructuras municipales afectadas por fenómenos meteorológicos adversos.

Contrato de obras de reparación de firme en Paseo de la Vicaria - Puente de Génave

Contratación de obra pública para la reparación del firme en Paseo de la Vicaria en el municipio de Puente de Génave, provincia de Jaén. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado, conforme a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La duración prevista es de cinco meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo. El órgano contratante es el Ayuntamiento de Puente de Génave, que financia la obra con cargo a presupuestos municipales con crédito adecuado y suficiente.

Contrato de obras para habilitación y urbanización de la zona entre Cerro Carpio y Gran Sinarcas en Sinarcas

Contrato de obras para la habilitación y urbanización de una zona comprendida entre la Calle Cerro Carpio y la Avenida Gran Sinarcas en el municipio de Sinarcas. Las obras incluyen movimientos de tierras, firmes, pavimentos, drenaje, saneamiento, estructuras, accesibilidad, jardinería, riego y alumbrado. Se trata de una unidad funcional y técnicamente integrada que no se divide en lotes. El contrato está financiado por la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el marco de la Orden TMD/101/2025, modificada por la Orden TMD/1586/2025.

Obras de reparación de firme en Avenida de Andalucía y acceso a Peñolite en Puente de Génave

Contrato de obras para la reparación del firme vial en la Avenida de Andalucía y en el acceso a Peñolite en el municipio de Puente de Génave, en la provincia de Jaén. El objeto incluye todos los elementos y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras proyectadas, debiendo el adjudicatario hacerse cargo de cualquier desperfecto o rotura derivada de la mala ejecución. La financiación se realiza con cargo a la aplicación presupuestaria municipal 1532/61002.

Contrato de obras de acondicionamiento de viales urbanos en Becerril de Campos

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento de la Calle Alonso Manso Fase III y Camino de la Fuente Vieja en Becerril de Campos. Las actuaciones incluyen demolición, instalación de servicios urbanos y pavimentación, constituyendo una obra completa que requiere ejecución unitaria. El plazo de ejecución es de cuatro meses desde la comprobación del replanteo, con garantía mínima de doce meses.

Contrato de obras de sustitución de redes y pavimentación de calles en Langa de Duero

Licitación de obras administrativas para la ejecución de trabajos de sustitución de redes de distribución de agua y pavimentación de calles en la localidad de Langa de Duero. El proyecto, redactado por ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, contempla una duración de nueve meses y se enmarca dentro del Plan Diputación 2026 como obra plurianual. Los trabajos incluyen la instalación de tuberías de distribución y el acondicionamiento viario de la zona.

Obras de pavimentación del acceso a Monte Castelo en O Valadouro

Contrato de obras para la pavimentación de un camino municipal de acceso a Monte Castelo en la parroquia de Santa María de Vilacampa, término municipal de O Valadouro, provincia de Lugo. El proyecto, con presupuesto de 54.405,49 euros sin IVA, está íntegramente financiado por la Diputación de Lugo dentro del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2026. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado sumario aplicando criterios de mejor relación calidad-precio, con plazo estimado de ejecución de tres meses.

Obras de remodelación de la plaza Doctor López Neyra en Granada

Licitación de obras destinadas a la ejecución del proyecto de remodelación integral de la plaza Doctor López Neyra ubicada en Granada. El contrato se divide en lotes y se adjudicará mediante procedimiento abierto conforme a criterios de valoración establecidos en el pliego. Las empresas adjudicatarias deberán contar con la clasificación exigible según la Ley de Contratos del Sector Público, habilitación empresarial o profesional necesaria para la ejecución de obras, y disponer de capacidad técnica y medios suficientes.