Recibe alertas de licitaciones públicas en tiempo real
Te enviaremos una alerta cada vez que se publique una licitación que coincida con tu búsqueda
Concursos públicos de:
Licitaciones de Construcción, infraestructuras y software
Obra de mejora de pavimentación en Vilasuso, parroquia de Seixas
Licitación pública mediante procedimiento abierto simplificado para la ejecución de obras de mejora de pavimentación en la localidad de Vilasuso, ubicada en la parroquia de Seixas. El contrato incluye la pavimentación conforme al proyecto técnico, con sujección a los estudios de seguridad y salud así como de gestión de residuos de construcción y demolición exigidos por normativa. Se trata de un contrato de obra sujeto a regulación simplificada al ser de valor inferior a los umbrales de contratación armonizada.
Contrato mixto de suministro e instalación de parque biosaludable activo con obras de preparación del terreno
Se licita un contrato administrativo mixto para el suministro e instalación de un parque biosaludable activo que incluye trabajos de preparación del terreno, albañilería preliminar y equipamientos especializados como columpios adaptados, mesas de juego, vallas perimetrales y luminarias LED. El contrato requiere centralización de recursos para garantizar la correcta ejecución de la obra civil conforme a las tolerancias técnicas de los fabricantes. La empresa adjudicataria asumirá íntegramente los gastos derivados de la correcta ejecución del contrato, incluyendo seguridad laboral y cumplimiento normativo.
Suministro de pinturas, barnices y elementos de aplicación para mantenimiento de instalaciones de agua de Calvià 2000
Licitación pública para el suministro de pinturas, barnices, fibras y elementos de aplicación como pinceles, rodillos y cubetas destinados al mantenimiento y conservación de las instalaciones de Calvià 2000 en el municipio de Calvià. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con licitación electrónica obligatoria y se ejecutará en tramitación ordinaria.
Suministro y mejora de sistemas de balizamiento en pista
Contratación de suministro e instalación de materiales de balizamiento para mejora de pista. El contratista será responsable de garantizar que todos los materiales cumplan con las condiciones especificadas y deberán ser aprobados por el director de ejecución antes de su colocación. Los gastos de entrega, transporte y cualquier retirada de materiales defectuosos corren a cargo del adjudicatario. El plazo de ejecución es de cuatro meses desde la formalización del contrato.
Suministro e instalación de medios de acceso lateral y a techo, elevación y vigas carrileras en la Nueva Base de Mantenimiento de Fuencarral Autopropulsado de RENFE
Contratación de suministro e instalación de equipos de acceso lateral y vertical, sistemas de elevación y vigas carrileras para la Nueva Base de Mantenimiento de Fuencarral Autopropulsado, gestionada por RENFE Ingeniería y Mantenimiento. El contrato incluye todos los trabajos necesarios de instalación y montaje en las instalaciones ubicadas en Madrid, con requisitos de solvencia técnica y económica para empresas del sector de equipos de manipulación y movimiento de cargas.
Contrato de obras de consolidación, limpieza y restauración de muralla histórica en aparcamiento público - Ayuntamiento de Hornachuelos
Contrato administrativo de obras para la ejecución de trabajos de consolidación, limpieza y restauración del tramo de muralla este ubicado en el solar destinado a aparcamiento público en la calle Antonio Machado de Hornachuelos, Córdoba. El contratista deberá ejecutar las obras conforme al proyecto técnico, con un plazo de ejecución de tres meses y bajo la dirección de la facultativa redactora del proyecto. Se requiere experiencia acreditada en trabajos de edificios históricos o declarados Bien de Interés Cultural.
Contrato de obras de reparaciones eléctricas en baja tensión para lavandería de residencia logística en Puntales
Licitación de obras de conservación y mantenimiento consistente en reparaciones eléctricas en baja tensión de la instalación de lavandería perteneciente a una residencia logística ubicada en la zona de Puntales. El proyecto incluye estudio básico de seguridad y salud conforme a la normativa aplicable. Se trata de obras por importe inferior a quinientos mil euros, no requiriendo supervisión del proyecto al no afectar a estabilidad, seguridad ni estanqueidad de la obra.
Suministro e instalación de difusores de membrana para reactores biológicos en la estación depuradora de aguas residuales La Hoya
Licitación para el suministro y montaje de difusores de membrana destinados a los reactores biológicos de la estación depuradora de aguas residuales La Hoya. El contrato requiere que el adjudicatario demuestre solvencia económica y financiera acreditando un volumen anual de negocios de al menos una vez y media el valor estimado anual medio del contrato. Se permite subcontratación parcial del trabajo, siempre que no supere el cien por cien del contrato y que los subcontratistas cumplan los requisitos de solvencia establecidos. El adjudicatario deberá designar un coordinador del contrato y proporcionar atención técnica cualificada para gestionar incidencias.
Concesión demanial para la explotación de área libre de dominio público municipal en Fuengirola
Concesión administrativa del Ayuntamiento de Fuengirola para la explotación privativa de un área libre de dominio público municipal. El concesionario asume la responsabilidad de desarrollar la actividad, realizar las obras y adaptaciones necesarias, así como obtener los permisos y licencias requeridos. La contraprestación económica se establece mediante un canon que constituye el tipo mínimo de licitación, pudiendo los licitadores mejorar la oferta al alza. El régimen jurídico se rige por la normativa municipal, la Ley de Bienes de Entidades Locales de Andalucía y la legislación de patrimonio de administraciones públicas.
Acuerdo marco de obras de renaturalización de patios escolares del municipio de Zaragoza
Acuerdo marco de obras de renaturalización de patios escolares convocado por el municipio de Zaragoza mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato comprende la ejecución de trabajos de revegetación, repoblación y creación de zonas verdes en patios de centros educativos municipales. La adjudicación recae en una única empresa que actuará como constructora, asumiendo la ejecución con medios propios o ajenos bajo dirección técnica municipal. Los precios unitarios se fijan en el acuerdo marco, mientras que la cuantía total dependerá de las necesidades reales de la administración y la disponibilidad presupuestaria anual.
Concursos públicos de: