Licitaciones de Construcción / Obras

Obras de remodelación del Paseo Cien Tiendas, fase 1 - Ayuntamiento de Logroño

Contratación de obras para la remodelación de la primera fase del Paseo Cien Tiendas en Logroño. El contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo. La administración contratante es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño. El contratista debe contar con plena capacidad de obrar, no estar incurso en prohibición de contratar y acreditar solvencia económica, financiera y técnica. Se exige un Delegado con titulación técnica superior residente en Logroño o radio de cien kilómetros.

Contrato de obras de construcción de almacén municipal para la brigada de obras en Xeresa

Contrato de obras para la construcción de un almacén municipal destinado a la brigada de obras del Ayuntamiento de Xeresa, ubicado en la calle Casals número 16. Se trata de un contrato administrativo de obras que se adjudicará mediante procedimiento abierto con criterios múltiples, considerando memoria técnica, precio y ampliación de garantía. El plazo de ejecución es de siete meses desde la comprobación del replanteo.

Contrato de obras de adecuación del Cementerio Municipal de Sinarcas por daños de la DANA

Contrato de obras para la reparación y adecuación del Cementerio Municipal de Sinarcas, afectado por los desperfectos ocasionados por la DANA. Las actuaciones comprenden trabajos previos y demoliciones selectivas, consolidación del terreno y cimentación de la torre de nichos mediante inyecciones de resina expansiva, demolición y reconstrucción del muro de cerramiento, y regularización de cubiertas de bloques de nichos. El proyecto constituye una unidad funcional integrada que requiere coordinación conjunta de todas las actuaciones estructurales, constructivas y de impermeabilización.

Mejora de Alumbrado Campo Municipal de Fútbol de Vecindario

Id licitación: 46714/2025 (051/2025); Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ; Importe: 358124.93 EUR; Estado: PUB

Contrato de obras de reconstrucción de tres edificios municipales en Algemesí

Contratación de obras para la reconstrucción integral de tres inmuebles municipales situados en Algemesí: el Teatre Jaume I, el edificio del Espacio Joven y la Sede de Adisalge. Las actuaciones se ejecutarán mediante un único contrato que garantiza la coordinación de los trabajos y la eficiencia en la utilización de recursos públicos. El contratista deberá contar con capacidad técnica y económica para dirigir simultáneamente las tres actuaciones de reacondicionamiento sobre un mismo inmueble.

Contrato de obras de mejora y reforma del Mercado de Deusto en Bilbao

Contrato de obras destinado a la mejora y reforma integral del Mercado de Deusto ubicado en Bilbao. Se trata de un contrato típico de obras regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, que puede extenderse a lo largo de varios ejercicios presupuestarios. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme a proyecto, con sujeción a programa de trabajo aprobado por la administración, planes de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción.

Obras de reubicación del parque etnológico de Caimari

Contratación de obras para el cambio de ubicación del parque etnológico de Caimari, ubicado en el polígono 13, parcela 90 de Selva. El contrato incluye la ejecución de las prestaciones definidas conforme a los requisitos técnicos y administrativos establecidos, con sujeción a penalidades por incumplimiento de plazos y obligaciones contractuales. El contratista deberá acreditar solvencia técnica mediante experiencia en obras de similar naturaleza en los últimos cinco años.

Obras de adecuación de instalaciones para oficinas de la Tenencia de Alcaldía de Taco - Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Contratación de obras de reforma de un local comercial para su transformación en oficinas de la Tenencia de Alcaldía de Taco. El proyecto incluye la adecuación de la configuración actual del inmueble a las necesidades funcionales y organizativas del servicio público, optimizando la utilización de espacios disponibles y mejorando las condiciones de trabajo del personal municipal. La ejecución se realiza mediante procedimiento abierto simplificado en tramitación ordinaria, sin división en lotes.

Obras de mejora de infraestructuras hídricas y resiliencia en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco de Granada

Contrato de naturaleza privada para la ejecución de obras de mejora de las infraestructuras y resiliencia hídrica en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco, entre la Avenida de Cádiz y la Avenida Fernando de los Ríos en Granada. EMASAGRA licita estos trabajos ante la carencia de servicios técnicos especializados propios para su realización. El contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que constituyen la documentación contractual junto con la proposición económica del adjudicatario.

Obras de acondicionamiento y rehabilitación de viviendas y sala polivalente municipal en Angüés para atracción de población

Se licitan obras de rehabilitación integral de un edificio municipal situado en Angüés, Huesca, destinadas al acondicionamiento de dos viviendas para alquiler y una sala polivalente. El proyecto constituye la fase III de actuaciones que incluyen mejora de accesibilidad, eficiencia energética y reforma general de espacios. Las obras buscan potenciar el asentamiento de población y atraer nuevos pobladores al municipio mediante la puesta en valor de infraestructuras públicas.