Licitaciones de Construcción / Obras

Obras de adecuación del colegio Jerónimo Hermosilla como sede temporal de educación infantil durante la reforma de la escuela Virgen de la Plaza

Contratación de obras de adecuación del antiguo colegio Jerónimo Hermosilla ubicado en Plaza España para su uso como sede provisional de la Escuela de Educación Infantil Primer Ciclo "Virgen de la Plaza". Las obras permitirán mantener la prestación del servicio educativo mientras se ejecutan las obras de reforma y ampliación del centro educativo original situado en calle Miguel de Estete. El proyecto incluye trabajos de construcción para adaptar el inmueble a los requisitos de funcionamiento como centro de educación infantil.

Obras de asfaltado y pavimentación de varias calles en Haro, año 2026

Se licita un contrato administrativo de obras para la mejora del estado de conservación de diversos firmes y pavimentos en la ciudad de Haro. Las actuaciones incluyen fresado y preparación de firmes, aplicación de mezclas bituminosas, mejora de accesos a la estación de autobuses, ejecución de un nuevo paso peatonal en calle Castilla, reposición de elementos afectados y señalización horizontal en varias calles. El contrato se adjudica a un único adjudicatario sin división en lotes, con un plazo de ejecución previsto de tres semanas para la Fase I, que debe completarse dentro del ejercicio 2026.

Contrato de obras de ampliación de nave industrial para la Mancomunidad de Municipios La Armuña

Contratación de obras para la ampliación de una nave industrial destinada a almacén-garaje de la Mancomunidad de Municipios La Armuña, ubicada en Salamanca. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico aprobado por la entidad, con un plazo máximo de ejecución de ciento ochenta días naturales. El contrato se adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, siendo la Presidencia de la Mancomunidad el órgano competente para su tramitación y adjudicación.

Contrato de obras de captación y conexión de abastecimiento de agua potable en Lebeña

Contratación de obras para la construcción de una nueva captación de agua y su conexión a la red de abastecimiento en Lebeña. Las obras incluyen la ejecución de una pequeña presa de mampostería, instalación de un desarenador, tubería de polietileno enterrada y arquetas de rotura con válvulas de control. El contrato es de ejecución material a cargo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, bajo procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras de renovación integral del pavimento y elementos urbanos del Paseo de La Galatea

Contrato de obras administrativo para la renovación integral del pavimento de calzada y aceras, así como de elementos urbanos en el Paseo de La Galatea. El proyecto persigue mejorar la funcionalidad y seguridad vial, la accesibilidad, la calidad urbana y la durabilidad mediante la ejecución de trabajos de pavimentación. Se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado considerando la mejor relación calidad-precio.

Obras de acondicionamiento de construcción existente para instalación de Estación de Tratamiento de Agua Potable en Tierz

Contratación de obras de acondicionamiento de una construcción existente destinada a la instalación de una Estación de Tratamiento de Agua Potable en la localidad de Tierz. Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto Básico y de Ejecución aprobado, regulándose por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa europea de contratación pública. La prestación incluye la ejecución material de todas las actividades necesarias para acondicionar la infraestructura existente y permitir la correcta instalación y funcionamiento de la estación de tratamiento.

Obras de consolidación de la torre sur del Castillo de Moixent, Fase I - Ayuntamiento de Moixent

Contratación de obras administrativas para la consolidación estructural de la torre sur del Castillo de Moixent en su primera fase. El Ayuntamiento de Moixent licita la ejecución de trabajos definidos en el proyecto técnico aprobado, que incluyen restauración, revestimientos históricos, medidas de seguridad, gestión de residuos y actuaciones arqueológicas conforme a la autorización patrimonial otorgada.

Obras de restauración de la Ermita de Nuestra Señora del Plano en Leza de Río Leza - Fase II

Contratación de las obras de restauración de la Ermita de Nuestra Señora del Plano ubicada en el municipio de Leza de Río Leza. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado bajo el CPV 45454100-5 (Trabajos de restauración), que no es susceptible de división en lotes. El contrato se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo. El órgano de contratación es la Alcaldía del municipio, siendo el lugar de emplazamiento la propia Ermita del Plano.

Obras de repavimentación de la zona peatonal en la Avenida Castilla-La Mancha de Quero

Contratación de obras de repavimentación de la zona peatonal ubicada en la Plataforma Única de la Carretera Villafranca, específicamente en la Avenida Castilla-La Mancha de Quero, Toledo. Las obras comprenden el tramo situado entre la Ronda del Pueblo y la calle Carros. Se trata de un contrato administrativo regido por la Ley de Contratos del Sector Público, con códigos CPV relativos a trabajos de repavimentación y repavimentación de calzadas. El proyecto incluye memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto, así como estudios de seguridad y salud y gestión de residuos.

Obras de instalación de planta solar fotovoltaica de autoconsumo para sondeo de agua en Alameda (Málaga)

Se licita la ejecución de obras para la instalación de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo de 55 kilovatios destinada al suministro de energía en las instalaciones de captación de agua existente en El Camorrillo, Alameda. Los trabajos comprenden el montaje de 135 paneles fotovoltaicos, un inversor trifásico, estructuras soporte de aluminio sobre cimentación de hormigón armado, acondicionamiento del terreno, canalizaciones eléctricas, vallado perimetral y todas las tramitaciones necesarias para la legalización y puesta en servicio de la instalación.