Licitaciones de Construcción / Obras

Contrato de obras de urbanización de la calle transversal a calle Cartuja, fase 1, en Chucena

Licitación de obras de urbanización correspondiente a la fase 1 del proyecto de la calle transversal a calle Cartuja en el municipio de Chucena. Las obras comprenden movimientos de tierras, excavación y refino de subrasante, aportación y compactación de materiales granulares para explanaciones, así como pavimentación de calzada y aceras con bordillos, señalización horizontal y vertical, y mobiliario urbano conforme a las especificaciones del proyecto aprobado. El contrato se ejecutará bajo modalidad de precio cierto.

Contrato de obras del nuevo trazado de abastecimiento de agua potable para Mercatenerife

Licitación de obras para la ejecución del nuevo trazado de abastecimiento de agua potable en las instalaciones de Mercatenerife mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato comprende todas las obligaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo gastos directos e indirectos, materiales, medios auxiliares y trabajos necesarios para la correcta ejecución de las obras de infraestructura de suministro de agua potable.

Obras de acondicionamiento del pavimento de pista municipal en Arxemil, O Corgo

Contrato de obras para el acondicionamiento del pavimento de la pista municipal identificada como 014-109 Boelle – A Pedra – LU-P29-18, ubicada en Arxemil, O Corgo. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico especificado y las prescripciones del pliego de condiciones técnicas. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado abreviado, con criterios de valoración cuantificables mediante fórmulas matemáticas. El contrato no está sujeto a regulación armonizada.

Obras de regeneración y puesta en valor de parcela degradada en Badajoz

Licitación de obras para la regeneración y puesta en valor de una parcela degradada ubicada en la Calle Jose María Giles Ontiveros y Camino de Calamón en Badajoz. El Ayuntamiento de Badajoz promueve esta intervención de mejora urbana con un presupuesto de 325.445,24 euros. El proyecto busca transformar un terreno sin uso en un espacio recuperado y funcional mediante trabajos de acondicionamiento, limpieza, preparación del terreno y posibles actuaciones de urbanización o equipamiento básico que contribuyan a mejorar la calidad ambiental y urbana de la zona.

Obras de asfaltado de viales para la urbanización de la Manzana 2 y Manzana 16 en la Autovía Norte de La Carlota

Contratación de obra de asfaltado de viales correspondiente al proyecto de ejecución de urbanización de las Manzanas 2 y 16 (parcial) de la Unidad de ejecución UE-1 SUS19 denominada Autovía Norte, ubicada en el municipio de La Carlota, Córdoba. Los trabajos incluyen la preparación, pavimentación asfáltica y entronques con pavimentos existentes, así como la gestión de residuos y cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad laboral y protección medioambiental.

Obras de adecuación del colegio Jerónimo Hermosilla como sede temporal de educación infantil durante la reforma de la escuela Virgen de la Plaza

Contratación de obras de adecuación del antiguo colegio Jerónimo Hermosilla ubicado en Plaza España para su uso como sede provisional de la Escuela de Educación Infantil Primer Ciclo "Virgen de la Plaza". Las obras permitirán mantener la prestación del servicio educativo mientras se ejecutan las obras de reforma y ampliación del centro educativo original situado en calle Miguel de Estete. El proyecto incluye trabajos de construcción para adaptar el inmueble a los requisitos de funcionamiento como centro de educación infantil.

Obras de asfaltado y pavimentación de varias calles en Haro, año 2026

Se licita un contrato administrativo de obras para la mejora del estado de conservación de diversos firmes y pavimentos en la ciudad de Haro. Las actuaciones incluyen fresado y preparación de firmes, aplicación de mezclas bituminosas, mejora de accesos a la estación de autobuses, ejecución de un nuevo paso peatonal en calle Castilla, reposición de elementos afectados y señalización horizontal en varias calles. El contrato se adjudica a un único adjudicatario sin división en lotes, con un plazo de ejecución previsto de tres semanas para la Fase I, que debe completarse dentro del ejercicio 2026.

Contrato de obras de ampliación de nave industrial para la Mancomunidad de Municipios La Armuña

Contratación de obras para la ampliación de una nave industrial destinada a almacén-garaje de la Mancomunidad de Municipios La Armuña, ubicada en Salamanca. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico aprobado por la entidad, con un plazo máximo de ejecución de ciento ochenta días naturales. El contrato se adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad, siendo la Presidencia de la Mancomunidad el órgano competente para su tramitación y adjudicación.

Contrato de obras de captación y conexión de abastecimiento de agua potable en Lebeña

Contratación de obras para la construcción de una nueva captación de agua y su conexión a la red de abastecimiento en Lebeña. Las obras incluyen la ejecución de una pequeña presa de mampostería, instalación de un desarenador, tubería de polietileno enterrada y arquetas de rotura con válvulas de control. El contrato es de ejecución material a cargo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, bajo procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras de renovación integral del pavimento y elementos urbanos del Paseo de La Galatea

Contrato de obras administrativo para la renovación integral del pavimento de calzada y aceras, así como de elementos urbanos en el Paseo de La Galatea. El proyecto persigue mejorar la funcionalidad y seguridad vial, la accesibilidad, la calidad urbana y la durabilidad mediante la ejecución de trabajos de pavimentación. Se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado considerando la mejor relación calidad-precio.