Licitaciones de Construcción / Obras

Contrato de obras de remodelación de la Calle Granada en Lobres

Contratación mediante procedimiento abierto de las obras de remodelación de la Calle Granada en Lobres. Las obras incluyen demoliciones, movimiento de tierras, instalaciones de saneamiento y abastecimiento, pavimentación y señalización. El plazo de ejecución es de dos meses y medio. La forma de ejecución será mediante contrata. No se requiere clasificación del empresario por ser el importe inferior a quinientos mil euros.

Obras de remodelación del espacio peatonal en el entorno de Juan Ramón Jiménez

Contratación de obra pública para la ejecución de trabajos de remodelación y mejora del espacio peatonal existente en el entorno del Juan Ramón Jiménez. El proyecto incluye trabajos previos, demoliciones, excavaciones y demás prestaciones necesarias para completar la intervención. La ejecución se realizará mediante contrata con un plazo de dos meses y medio.

Obras de adaptación de la planta baja del Edificio Aulario para la Casa del Estudiantado de la Universidad de Jaén en Linares

Contratación de obras de adaptación de la planta baja del Edificio Aulario destinadas a albergar la Casa del Estudiantado de Linares. La Universidad de Jaén licita la ejecución de estas obras de reforma conforme al proyecto técnico aprobado, cuya documentación específica consta en el Cuadro Resumen del contrato. Los trabajos incluyen gastos de análisis y controles de calidad de materiales, legalización de instalaciones y, en su caso, el pago de tributos municipales relacionados con construcción e urbanismo.

Contrato de obras para la implantación de fibra óptica con reconstrucción estructural post-DANA y ampliación de auditorio municipal

Licitación de obras civiles para la ejecución de la implantación de infraestructura de fibra óptica, que incluye reconstrucción estructural derivada de daños post-DANA y ampliación del auditorio municipal. El contrato requiere clasificación empresarial de contratista de obras y adscripción de medios personales titulados para coordinación técnica. Se financia a través de la Administración General del Estado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Contratación de obras de sustitución de cubierta de la pista multiusos del colegio de Villacastín (Segovia)

Se licita la ejecución de obras para la sustitución de las placas de chapa existentes por panel sándwich con aislamiento y acabado en chapa roja en la cubierta de la pista multiusos del colegio ubicado en calle Martín Alonso de Villacastín. Las obras mantienen la pendiente existente del quince por ciento y se ejecutan sobre viguetas metálicas. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto supersimplificado.

Obras de acabados en vasos y acabados generales de la nueva piscina municipal de Lascasas

Contrato de obras para la realización de los acabados finales en los vasos de piscina y acabados generales de la nueva instalación municipal de piscinas ubicada en Lascasas, con el objetivo de permitir la puesta en servicio de las infraestructuras. Los trabajos se ejecutarán en el recinto del parque municipal de la localidad, como parte de la separata sexta del proyecto completo de las nuevas piscinas municipales.

Obras de construcción de salón deportivo cultural en Chiclana de Segura

Licitación de obras para la ejecución de un salón deportivo cultural en Chiclana de Segura. El contrato incluye la realización de las obras definidas en el proyecto aprobado por la Administración, con supervisión ejercida por dirección facultativa. Se regula conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, con especificación de plazos, presupuesto base de licitación y condiciones de solvencia para los licitadores.

Obras de instalación de sistemas de protección colectiva anticaídas en cubiertas de plantas de tratamiento de residuos de VAERSA

Se licita la ejecución de obras para la instalación de sistemas de protección colectiva contra caídas en las cubiertas de las instalaciones de tratamiento de residuos de VAERSA. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, siendo de aplicación el presupuesto base de licitación inferior a quinientos mil euros. La empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad integral de la ejecución, conservación y recepción de los trabajos, incluyendo la certificación de los elementos y sistemas instalados según requieran las normativas técnicas y de calidad aplicables.

Contrato de obras de construcción de almacén municipal en Azlor

Contratación de obras para la construcción de un almacén municipal ubicado en polígono 1 parcela 285 de Azlor. El proyecto, redactado por el arquitecto José Antonio Pardina Mata, contempla un plazo de ejecución de seis meses. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado sumario, aplicando como único criterio de selección la mejor relación calidad-precio.

Contrato de obras de rehabilitación integral de vivienda fase II en Sena

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento integral de una vivienda de segunda planta ubicada en Calle Miguel Servet de Sena. El objeto comprende trabajos de reacondicionamiento y acabado de edificios. Se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo de ejecución es de un año desde la firma del contrato y el presupuesto base de licitación asciende a sesenta y un mil euros sin IVA.