Licitaciones de Construcción / Obras

Contrato de obra para la reparación y acondicionamiento de accesos al núcleo urbano de Noalejo en Jaén

Contrato administrativo de obra para la ejecución de trabajos de reparación, rehabilitación y acondicionamiento de vías de acceso al núcleo urbano de Noalejo en Jaén. Las actuaciones comprenden la reparación de firmes y acondicionamiento de zonas de intervención en dos lotes independientes: acceso por La Cañada y acceso por Valdepeñas. Los trabajos se enmarcan en las medidas urgentes del Real Decreto 5/2026 en respuesta a daños por fenómenos meteorológicos adversos.

Obra de reforma integral del Teatro Español en Bujalance (Córdoba)

Contratación de la obra de reforma del Teatro Español localizado en Bujalance, Córdoba. La intervención forma parte de los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2024-2027, específicamente del bienio 2026-2027. Se licitita mediante procedimiento abierto con tramitación ordinaria y licitación electrónica. La Excma. Diputación de Córdoba es la entidad responsable de la contratación y ejecución de esta prestación constructiva.

Obras de renovación y ampliación de acera en la calle Andalucía de Algete

Contrato de obras administrativas para la renovación y ampliación de la acera izquierda (oeste) de la calle Andalucía en el municipio de Algete (Madrid). El proyecto incluye la ejecución de las prestaciones definidas en el proyecto básico y de ejecución. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria. El presupuesto base incluye todos los gastos necesarios para la ejecución completa de las obras.

Contrato de obra por lotes para rehabilitación de cubiertas en la Biblioteca y Centro de Educación Especial de Noalejo

Contrato de obra dividido en dos lotes para la rehabilitación de las cubiertas de la Biblioteca Municipal y del Centro de Educación Especial del municipio de Noalejo, en la provincia de Jaén. Las actuaciones se enmarcan en las medidas urgentes establecidas por el Real Decreto-Ley 5/2026 en respuesta a daños causados por fenómenos meteorológicos adversos. Los trabajos incluyen reparación y acondicionamiento de cubiertas, así como labores complementarias de remate, limpieza y gestión de residuos con cumplimiento de medidas de seguridad y salud.

Obras de integración de restos arqueológicos en la Plaza de Santa Eulalia de Mérida

Contratación de obras para la integración de restos arqueológicos en la Plaza de Santa Eulalia de Mérida. El proyecto comprende la puesta en valor, protección y contemplación pública de cuatro áreas arqueológicas mediante trabajos de construcción de cubiertas, estructuras de cerramiento y acristalamiento. El Ayuntamiento de Mérida licita mediante procedimiento abierto simplificado la ejecución material de estas obras de desarrollo urbano y restauración de elementos de interés histórico.

Obras de construcción de nuevo colector de pluviales en calle Cañadas y Plaza de Santiago del Ayuntamiento de Ricote

Licitación pública de obras para la construcción de un nuevo colector de pluviales en la calle Cañadas y Plaza de Santiago en el término municipal de Ricote. El Ayuntamiento de Ricote licita estas obras por carecer de medios personales y materiales suficientes para su ejecución directa. El proyecto se enmarca en el Plan base 2026-2027 y se ejecutará conforme a las especificaciones técnicas detalladas en la memoria del proyecto y bajo la dirección facultativa correspondiente.

Obras de reordenación y reubicación de puntos de recogida de residuos con instalación de pantallas de ocultación en Villar del Olmo

Contrato de obras que comprende la reordenación y reubicación de los puntos de recogida de residuos existentes e instalación de pantallas de ocultación para minimizar el impacto visual de estos equipamientos. El Ayuntamiento de Villar del Olmo licita esta intervención clasificada como obra de primer establecimiento y reforma. Los trabajos incluyen preparación del terreno, demolición, montaje e instalación de estructuras prefabricadas y mobiliario urbano, ejecutados con coordinación según programación de obra.

Obras de construcción del campo deportivo de deportes de arena en el Centro de Especialidades Javier Bermejo de Puertollano

Procedimiento abierto simplificado para la ejecución de obras de construcción de un campo deportivo especializado en deportes de arena ubicado en la zona del Centro de Especialidades Javier Bermejo de Puertollano. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones complementarias. Las prestaciones se detallan en el Proyecto de Ejecución elaborado por la arquitecta municipal María Azucena Hervás Calle, aprobado por la Junta de Gobierno Local. El adjudicatario quedará sujeto a la Dirección Facultativa de la obra y al Proyecto Técnico de Ejecución.

Contrato de obras para ampliación de pabellón polideportivo y reforma de pista de tenis en instalación municipal de Requena

Se licita un contrato de obras para la ampliación de un pabellón polideportivo y la reforma de una pista de tenis en las instalaciones deportivas municipales de Requena. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico establecido, con un plazo de ejecución de doce meses. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y tiene carácter administrativo, regulado por la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de cubrición de pista de pádel - Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza)

Contratación de obras para la ejecución de la cubierta de una pista de pádel ubicada en la calle Acceso Piscina del municipio de Pedrola, provincia de Zaragoza. El trabajo incluye todos los trabajos necesarios conforme al proyecto de obras aprobado, con un plazo de ejecución de tres meses. La competencia para celebrar este contrato corresponde a la Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola, y el gasto se imputa a la aplicación presupuestaria de cubierta de pádel del presupuesto municipal.